2024版智能挡土墙施工及维护一体化服务合同.docxVIP

2024版智能挡土墙施工及维护一体化服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系人及联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.服务内容

3.1施工服务

3.1.1施工方案

3.1.2施工进度

3.1.3施工质量

3.2维护服务

3.2.1维护内容

3.2.2维护周期

3.2.3维护标准

4.合同工期

4.1施工工期

4.2维护工期

5.合同价款

5.1施工合同价款

5.2维护合同价款

5.3支付方式及时间

6.质量保证

6.1施工质量保证

6.2维护质量保证

7.安全生产

7.1施工安全

7.2维护安全

8.保密条款

8.1信息保密

8.2保密期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2合同变更

13.3合同附件

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：[甲方全称]

（2）乙方：[乙方全称]

1.2合同双方地址

（1）甲方地址：[甲方详细地址]

（2）乙方地址：[乙方详细地址]

1.3合同双方联系人及联系方式

（1）甲方联系人：[甲方联系人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方电子邮箱]

（2）乙方联系人：[乙方联系人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方电子邮箱]

2.项目概况

2.1项目名称

[项目全称]

2.2项目地点

[项目具体地址]

2.3项目规模

[项目规模描述，如：占地面积、建筑面积等]

2.4项目内容

[项目具体内容描述，包括施工和维护的具体要求]

3.服务内容

3.1施工服务

3.1.1施工方案

[详细描述施工方案，包括施工步骤、技术要求、材料规格等]

3.1.2施工进度

[详细列出施工进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间]

3.1.3施工质量

[明确施工质量标准，包括材料、工艺、验收标准等]

3.2维护服务

3.2.1维护内容

[详细列出维护服务内容，包括定期检查、维修、保养等]

3.2.2维护周期

[明确维护周期，如：每月、每季度等]

3.2.3维护标准

[详细描述维护标准，包括维护流程、设备性能要求等]

4.合同工期

4.1施工工期

[明确施工工期，包括总工期和各个分阶段的工期]

4.2维护工期

[明确维护工期，包括维护服务开始和结束的时间]

5.合同价款

5.1施工合同价款

[明确施工合同总价款，包括税金、材料费、人工费等]

5.2维护合同价款

[明确维护合同总价款，包括税金、维护服务费等]

5.3支付方式及时间

[详细描述支付方式，如：分期付款、按月结算等，并明确付款时间]

6.质量保证

6.1施工质量保证

[明确施工质量保证措施，如：保修期、维修责任等]

6.2维护质量保证

[明确维护质量保证措施，如：维修期限、维修费用等]

7.安全生产

7.1施工安全

[明确施工安全措施，包括安全培训、安全防护等]

7.2维护安全

[明确维护安全措施，包括安全操作、应急处理等]

8.保密条款

8.1信息保密

（1）双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务。

（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用本合同中的信息。

8.2保密期限

（1）保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日起五年。

（2）在保密期限届满后，双方仍有义务对保密信息予以保密。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）甲方未按合同约定支付款项；

（2）乙方未按合同约定完成施工或维护工作；

（3）一方违反合同约定造成对方损失的。

9.2违约责任承担

（1）违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的直接经济损失。

（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的合理费用。

10.争议解决

10.1争议解决方式

（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。

（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构

（1）合同履行过程中发生的争议，由合同签订地的人民法院管辖。

（2）双方同意将争议提交至[指定仲裁机构]仲裁解决。

11.合同解除

11.1合同解除条件

（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。

（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

11.2合同解除程序

（1）一方提出解除合