劳务分包合同人工风险防范.docx

劳务分包合同人工风险防范

合同编号：__________

劳务分包合同

（人工风险防范）

甲方（发包方）：

乙方（分包方）：

鉴于甲方为某项目的施工方，需要将部分劳务工作分包给乙方，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方协商一致，特订立本劳务分包合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。

第二条劳务分包范围

2.1乙方分包的范围包括：____________________

2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的各项工作，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。

第三条劳务报酬

3.1乙方向甲方提供劳务人员的数量、质量和技能水平，应符合甲方的要求。

3.2乙方的劳务报酬为：____________________

3.3甲方应按时支付乙方的劳务报酬，支付方式为：____________________

3.4乙方应开具正规发票，甲方按约定时间支付劳务报酬。

第四条工期及进度

4.1乙方应按照甲方的施工计划和进度要求，确保分包工程的按时完成。

4.2乙方若因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

4.3甲方应提供乙方所需的施工条件，包括施工场地、材料、设备等，以确保工程顺利进行。

第五条质量及验收

5.1乙方应保证分包工程的质量，符合国家标准和甲方的要求。

5.2工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行保修。

5.3甲方对分包工程的质量有异议时，乙方应在接到通知后__天内予以整改。

第六条安全及环保

6.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。

6.2乙方应承担由于自身原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。

6.3乙方应按照甲方的要求，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。

第七条保密条款

7.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。

7.2保密期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。

7.3乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。

第八条违约责任

8.1乙方未按照约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任。

8.2甲方未按照约定支付劳务报酬的，应承担相应的违约责任。

8.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他条款

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.工程图纸

2.施工方案

3.乙方劳务人员名单

4.安全防护措施方案

5.环保措施方案

6.保密协议

7.补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成分包工程，视为违约。

2.甲方未按照约定支付劳务报酬，视为违约。

3.乙方未履行保密义务，视为违约。

4.乙方未按照甲方要求进行安全防护和环保工作，视为违约。

5.双方因履行合同发生纠纷，经协商无法解决，可向法院起诉。

三、法律名词及解释：

1.劳务分包合同：指甲方将部分劳务工作分包给乙方的合同。

2.分包方：指承担分包工作的乙方。

3.发包方：指将部分劳务工作分包给分包方的甲方。

4.工程质量：指分包工程符合国家标准和甲方要求的标准。

5.工期：指合同约定的工程开始和结束的时间。

6.劳务报酬：指乙方为完成分包工作所获得的报酬。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应加强人员调度和施工组织，确保工程进度。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至满足甲方要求。

3.劳务报酬支付纠纷：双方应及时沟通，协商解决支付事宜。

4.安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止类似事故再次发生。

5.保密义务纠纷：甲方有权要求乙方履行保密义务，必要时可向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建筑工程中的部分劳务工作分包。

2.安装工程中的部分劳务工作分包。

3.装修工程中的部分劳务工作分包。

4.任何需要乙方提供劳务人员并按照甲方要求完成工作的场景。