原创力文档- 1、本文档共11页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024年通用35KV变电站扩建项目施工合同
本合同目录一览
1.项目概述
1.1项目背景
1.2项目目标
1.3项目范围
2.当事人信息
2.1甲方信息
2.2乙方信息
3.项目施工内容
3.1施工范围
3.2施工工期
3.3施工质量要求
4.施工组织与管理
4.1施工组织机构
4.2施工管理职责
4.3施工进度计划
5.施工进度与验收
5.1施工进度控制
5.2施工验收标准
5.3验收程序
6.施工合同价格
6.1合同总价
6.2合同付款方式
6.3付款节点及进度款
7.材料设备供应
7.1材料设备供应要求
7.2材料设备质量保证
7.3材料设备供应责任
8.安全生产与环境保护
8.1安全生产责任
8.2环境保护责任
8.3应急预案
9.施工变更与索赔
9.1施工变更程序
9.2索赔程序
9.3索赔范围
10.违约责任
10.1违约情形
10.2违约责任承担
11.合同解除与终止
11.1合同解除条件
11.2合同终止程序
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决程序
13.合同生效与终止
13.1合同生效条件
13.2合同终止条件
14.其他约定
14.1合同附件
14.2合同补充条款
第一部分：合同如下：
1.项目概述
1.1项目背景
本合同项目为2024年通用35KV变电站扩建项目，旨在提升变电站的供电能力和可靠性。
1.2项目目标
项目目标包括但不限于：确保变电站扩建工程按期完成，提高供电质量，降低运维成本。
1.3项目范围
项目范围包括但不限于：变电站主变压器、配电装置、开关设备、电缆线路、自动化系统等设备的安装、调试和试运行。
2.当事人信息
2.1甲方信息
甲方名称：供电有限公司
法定代表人：
地址：市区路号
2.2乙方信息
乙方名称：电力工程公司
法定代表人：
地址：市区路号
3.项目施工内容
3.1施工范围
施工范围包括但不限于：变电站扩建工程的土建、安装、调试和试运行等全过程。
3.2施工工期
施工工期为自合同签订之日起12个月，如有特殊原因需延长工期，应经双方协商一致后予以调整。
3.3施工质量要求
施工质量应符合国家标准、行业标准和设计文件的要求，确保工程质量达到优良等级。
4.施工组织与管理
4.1施工组织机构
乙方应设立项目经理部，负责项目的施工组织和管理。
4.2施工管理职责
项目经理部应负责施工进度、质量、安全、环境保护等方面的工作。
4.3施工进度计划
乙方应在合同签订后10日内提交施工进度计划，并按计划执行。
5.施工进度与验收
5.1施工进度控制
乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保项目按期完成。
5.2施工验收标准
施工验收应符合国家标准、行业标准和设计文件的要求。
5.3验收程序
施工验收应按照国家规定和合同约定进行，验收合格后方可交付使用。
6.施工合同价格
6.1合同总价
合同总价为人民币万元整。
6.2合同付款方式
合同付款方式为分阶段支付，具体支付节点及进度款如下：
（1）开工前支付合同价的10%；
（2）主体结构封顶支付合同价的20%；
（3）设备安装完成支付合同价的30%；
（4）试运行合格支付合同价的20%；
（5）项目竣工验收合格支付合同价的10%。
6.3付款节点及进度款
具体付款节点及进度款见附件《付款计划表》。
8.安全生产与环境保护
8.1安全生产责任
乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
8.2环境保护责任
乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保施工过程中不造成环境污染。
8.3应急预案
乙方应制定完善的应急预案，包括但不限于自然灾害、安全事故等突发事件的应对措施。
9.施工变更与索赔
9.1施工变更程序
任何施工变更应经双方协商一致，并由甲方书面确认。
9.2索赔程序
如因不可抗力或其他原因导致乙方损失，乙方应向甲方提出索赔，并提供相关证明材料。
9.3索赔范围
索赔范围包括但不限于：工程量增加、材料价格变动、工期延长等。
10.违约责任
10.1违约情形
违约情形包括但不限于：未按时完成施工、工程质量不合格、违反安全生产规定等。
10.2违约责任承担
乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
11.合同解除与终止
11.1合同解除条件
11.2合同终止程序
合同解除或终止，双方应书面通知对方，并办理相关手续。
12.争议解决
12.1争议解决方式
双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
12.2争议解决程序
仲裁委员会应按照《中华人民共和国仲裁法》
文档评论（0）