通信管道开挖施工合同7篇.docx

通信管道开挖施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方通信管道开挖施工工程，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：通信管道开挖施工工程

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：通信管道开挖、施工及相关配套工程

4.工程规模：[具体规模]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）XX元整，（小写）XX元。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：甲方在签订合同后，按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点如下：

（1）工程开工前，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款；

（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方合同价款的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：按照《通信管道工程施工及质量验收规范》等相关标准执行。

2.验收标准：工程完工后，由甲方组织相关人员进行验收。验收标准包括工程质量、进度、安全等方面。具体验收标准详见附件。

五、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合标准；

（2）甲方应按时向乙方支付合同价款；

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方权利义务：

（1）乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工程质量符合标准；

（2）乙方应按时向甲方提交工程验收申请；

（3）乙方应协助甲方解决施工过程中的相关问题。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未按时向乙方支付合同价款，则乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息作为违约金。同时，甲方应承担因违约给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行施工或施工质量不符合标准，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任包括：扣除违约金、赔偿损失等。

七、不可抗力及变更条款

1.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决。具体不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。

2.变更条款：如需对合同内容进行变更或补充，双方应友好协商一致并签订书面协议。协议生效前，原合同内容继续有效。协议生效后，新合同内容取代原合同内容。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中的其他义务。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为[具体法院]。如双方发生争议并提起诉讼，应将案件提交给该法院审理。在诉讼过程中，双方应遵守中国的相关法律法规和司法解释。同时，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利审理和判决结果的公正性。如有其他特殊约定或需要补充的内容，请在本合同中一并注明并签字盖章确认。本合同的生效条件为双方签字盖章确认后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

工程名称：通信管道开挖施工

甲方（建设单位）：

[甲方名称]

[甲方地址]

[甲方联系人]

[甲方联系电话]

乙方（施工单位）：

[乙方名称]

[乙方地址]

[乙方联系人]

[乙方联系电话]

工程地点：

[具体工程地点]

工程内容：

通信管道开挖施工，包括但不限于管道铺设、回填等。

合同工期：

自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。具体开工时间以甲方书面通知为准。

工程质量标准：

符合国家相关通信管道施工规范及标准，确保工程质量合格。

合同价款：

本合同总价为人民币[合同总价]元，包含所有施工材料、人工费用及必要的管理费用。

付款方式：

1.甲方在合同签订后支付乙方合同总价的30%作为预付款。

2.乙方按甲方要求完成相应工程量后，甲方支付乙方合同总价的30%。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的35%。

4.剩余5%的合同价款作为质量保证金，待工程保修期满后支付。

保修期：

本工程