建设工程施工合同_建设工程施工合同范本8篇.docxVIP

建设工程施工合同_建设工程施工合同范本8篇

篇1

建设工程施工合同

发包方（简称甲方）：_________，地址：_________，电话：_________

承包方（简称乙方）：_________，地址：_________，电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为：_________元人民币。

2.支付方式：_________。

第四条工程质量控制及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交工程质量报表和隐蔽工程验收报告。甲方代表在收到工程质量报表和隐蔽工程验收报告后，应在24小时内提出意见并通知乙方。甲方代表在提出意见后，乙方应及时改正。甲方代表逾期未提出意见，则视为同意。

3.乙方在竣工验收时，应提交以下文件资料：

（1）竣工图纸和记录；

（2）设计修改文件；

（3）主要材料、构件和设备清单；

（4）隐蔽工程验收记录；

（5）设备安装、调试报告；

（6）建设单位或监理公司发出的整改通知书和整改完成报告；

（7）其他相关资料。

4.甲方代表在收到竣工验收资料后，应在24小时内提出意见并通知乙方。甲方代表逾期未提出意见，则视为同意。

5.竣工验收通过后，乙方应按规定提交竣工结算资料，甲方应及时办理结算手续。

第五条工程保修及售后服务

1.乙方应提供工程保修及售后服务，保修期为一年。在保修期内，乙方应负责维修因施工原因造成的损坏和故障。甲方应提供必要的支持和协助。保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

2.乙方在保修期内未能及时维修或未能修复，甲方有权委托其他单位或人员维修，维修费用由乙方承担。

3.乙方在保修期内应提供24小时服务热线，并保证接到报修电话后24小时内上门维修。

4.乙方在保修期内应定期对设备进行维护和保养，确保设备的正常运行和使用寿命。

5.乙方在保修期结束后应提供有偿维修服务，维修费用按照市场价格计算。维修服务应保证质量和服务态度。

6.甲方应按时支付保修费用。乙方在保修期内未发生维修费用的，保修期结束后甲方应支付合理费用作为有偿维修服务费用。

第六条违约责任及争议解决方式

1.甲方或乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约情况确定，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。双方应友好协商解决违约责任问题。

2.在履行合同过程中，如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁机构仲裁解决争议问题。仲裁裁决具有法律效力。仲裁机构的选择应当遵循公平、公正的原则。仲裁裁决作出后，一方不履行裁决的，另一方可以向人民法院申请强制执行。仲裁费用由败诉方承担。

3.在争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规和仲裁机构的规定，积极配合调查取证工作，确保争议能够公正、合理地得到解决。同时，双方也应保持冷静、客观的态度，避免扩大争议范围和加剧矛盾冲突。若争议涉及第三方权益的，应当与第三方进行协商或寻求其他合法途径解决争议问题。但协商过程中应当注意保密义务和尊重对方的合法权益。若协商不成时再考虑采取法律途径解决争议问题。

篇2

建设工程施工合同

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就甲方XXXX工程的建设施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程名称：XXXX有限公司厂房建设施工

二、工程地点：XXXX工业园区

三、工程内容及承包范围：

1.厂房主体结构施工；

2.厂房内外装修施工；

3.厂房