业主与开发商修路合同精选.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

业主与开发商修路合同精选

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1业主

1.2开发商

1.3修路工程

2.修路工程概述

2.1工程地点

2.2工程规模

2.3工程质量标准

3.合同价款

3.1工程总价

3.2付款方式

3.3付款时间

4.工期要求

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误责任

5.施工单位义务

5.1施工质量

5.2施工安全

5.3施工材料

6.业主义务

6.1配合施工

6.2施工现场保护

6.3工程变更

7.违约责任

7.1业主违约

7.2开发商违约

7.3不可抗力

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

9.合同的生效、变更与解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同解除

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约保密

11.知识产权保护

11.1知识产权归属

11.2知识产权使用

11.3侵权责任

12.合同的转让

12.1转让条件

12.2转让程序

12.3转让后果

13.法律法规

13.1适用法律

13.2法规冲突

13.3合规性

14.其他条款

14.1合同附件

14.2补充协议

14.3合同解除后的处理

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1业主：指本合同约定的房屋所有权人，即拥有房屋所有权及相关权益的个人或单位。

1.2开发商：指本合同约定的房屋开发商，具有房屋开发、销售、管理等职能的个人或单位。

1.3修路工程：指在本合同约定的地点、规模和质量标准下，由开发商负责建设的通往业主房屋的道路工程。

第二条修路工程概述

2.1工程地点：位于____省/市/县/镇/村，具体位置详见附件一。

2.2工程规模：根据附件二提供的工程设计图纸，修路工程的起点至终点全长约为____米，路基宽度为____米，路面宽度为____米。

2.3工程质量标准：按照我国《城市道路工程质量验收规范》GB502682008及相关规定执行。

第三条合同价款

3.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

3.2付款方式：本合同采用____期付款，具体付款时间为：

（1）工程开工后____天内，支付工程总价的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付工程总价的30%；

（3）工程竣工验收合格后，支付工程总价的20%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起保留____个月。

3.3付款时间：按照本合同约定的付款方式，在相应期限内完成付款。

第四条工期要求

4.1开工日期：本工程约定开工日期为____年__月__日。

4.2竣工日期：本工程约定竣工日期为____年__月__日。

4.3工期延误责任：如非不可抗力因素导致工程延误，开发商应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价的0.5‰。

第五条施工单位义务

5.1施工质量：开发商应按照本合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法规和规范要求。

5.2施工安全：开发商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工现场安全。

5.3施工材料：开发商应使用符合国家标准的建筑材料、构配件和设备，并提供相关质量证明文件。

第六条业主义务

6.1配合施工：业主应按照开发商的要求，提供施工所需的相关资料和场地，并协助开发商办理相关手续。

6.2施工现场保护：业主应负责保护施工现场，不得擅自占用、损坏或移动施工设施。

6.3工程变更：如业主提出工程变更，应与开发商协商一致，并签订补充协议。变更导致的额外费用由双方协商承担。

第八条违约责任

8.1业主违约：业主未能按照本合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成损失的，应承担违约责任，向开发商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

8.2开发商违约：开发商未能按照本合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成损失的，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

8.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担违约责任。不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情形。

第九条争议解决

9.1协商解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

9.3