2025关于建筑施工合同范本.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行施工；乙方具备相应的施工能力和资质，愿意接受甲方的委托，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2.3合同价格未经甲方同意，乙方不得自行调整。

第三条合同工期

3.1本工程合同工期为个月，自合同签订之日起计算。

3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方相应的违约金，违约金计算方式为：。

第四条质量标准

4.1乙方应当按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。

4.2工程验收合格标准为：。

4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收合格标准。

第五条付款方式及进度

5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款。具体支付方式为：。

5.2乙方应当按照约定的时间和金额接受付款。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照约定支付违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照约定支付滞纳金。

6.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用，并支付甲方相应的违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1双方可以另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部合同价款后终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，对方有权要求违约方承担违约责任。

2.合同的修改和补充：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订补充协议，并经双方盖章确认。

3.合同的解除：在合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

5.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担工程建设的法人或其他组织。

2.乙方：指承担工程施工的法人或其他组织。

3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。

4.合同工期：指双方约定的完成工程所需的时间。

5.工程质量：指工程符合国家及行业标准的情况。

6.违约金：指一方违约时，应支付给另一方的经济赔偿。

7.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款时，应支付给乙方的违约金。

8.补充协议：指对原合同内容进行修改或补充的书面协议。

9.管辖权：指对合同争议有审判权的法院。

10.法人：指依法成立，具有独立法人资格的企业或其他组织。

应用场合：

1.适用于各类建筑施工工程，如住宅、商业、工业等建筑项目的施工合同。

2.适用于装修施工工程，包括室内外装修、改造等。

3.适用于基础设施建设工程，如道路、桥梁、隧道等。

4.适用于各类建筑工程的施工分包合同。

补充条款：

1.施工范围及内容：详细描