网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

外墙保温施工工程承包合同书5篇.docxVIP

  1. 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

外墙保温施工工程承包合同书5篇

篇1

#甲方(发包方):

公司名称:[公司名称]

地址:[公司地址]

联系人:[联系人姓名]

联系电话:[联系电话]

开户银行及账号:[开户银行及账号]

#乙方(承包方):

公司名称:[公司名称]

地址:[公司地址]

联系人:[联系人姓名]

联系电话:[联系电话]

开户银行及账号:[开户银行及账号]

#工程概况

工程名称:[工程名称]

工程地点:[工程地点]

承包范围:本工程为外墙保温施工工程,具体包括外墙保温材料的供应与施工。

#工程期限

开工日期:[开工日期]

竣工日期:[竣工日期]

合同工期:根据本工程的具体情况和双方协商,合同工期为XX天。

#工程质量

乙方应严格按照国家相关标准和规范进行外墙保温施工,确保工程质量达到甲方要求。甲方在工程质量方面享有监督权。

#工程价款及支付方式

合同价款:本工程合同价款为人民币XX元整(¥XX,000,000)。该价款包含外墙保温材料的供应与施工的全部费用。

支付方式:甲方在签订合同后支付合同价款的XX%作为预付款,即人民币XX元整(¥XX,000,000)。剩余款项在乙方按照合同约定完成外墙保温施工并经甲方验收合格后支付。具体支付时间和金额按照双方协商确定。

#违约责任

1.甲方如违反合同约定,未按时支付工程款项或提出合理要求,应承担相应的违约责任,支付违约金并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方如违反合同约定,未按时完成外墙保温施工任务或施工质量不符合甲方要求,应承担相应的违约责任,支付违约金并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

#合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应严格遵守合同约定,确保外墙保温施工工程的顺利进行。

2.在合同执行过程中,如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.合同终止后,乙方应尽快完成未完成的外墙保温施工任务,甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。如有其他未尽事宜,双方可另行协商解决。

#争议解决

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行各自的其他义务。判决结果出来后,按照判决结果执行。

#其他约定

1.乙方应确保外墙保温施工符合环保要求,遵守国家相关法律法规的规定。如因乙方原因导致环境污染或安全事故,乙方应承担相应的法律责任。

2.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式XX份,甲乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

#甲方(签字/盖章):[甲方公司名称]

#乙方(签字/盖章):[乙方公司名称]

#日期:XXXX年XX月XX日

篇2

发包方(甲方):[甲方名称]

承包方(乙方):[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称:[工程名称]

2.工程地点:[工程地点]

3.工程承包方式:[承包方式]

4.工程范围和内容:[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天,自XXXX年XX月XX日开始,至XXXX年XX月XX日结束。

2.甲方书面通知乙方进场施工后,乙方应在接到甲方通知后XX天内进场并完成施工任务。

3.如遇下列情况,经甲方确认后,工期相应顺延:

(1)因甲方原因造成停工;

(2)不可抗力因素。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元整(¥XX),大写:[大写金额]。

2.支付方式:[支付方式]

3.乙方在收到甲方支付的款项后,应当向甲方出具符合国家规定的发票。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量应当符合《外墙保温工程技术规范》等相关标准的要求。

2.甲方应当在工程完成后组织验收,验收标准为双方约定的标准。

3.如果工程质量不符合约定的标准,乙方应当负责无偿返工或者维修。

第五

文档评论(0)

187****9236 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档