建设工程勘察通用版合同5篇.docxVIP

建设工程勘察通用版合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察工作协商达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.勘察范围：[勘察范围]

二、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]天。

三、质量标准

1.质量标准：[质量标准]

2.乙方承诺按照甲方提出的质量标准进行勘察工作，确保勘察成果真实准确。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]元。

2.支付方式：[支付方式]

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的勘察工作进行监督，确保勘察质量符合标准要求。

（2）甲方应当提供必要的支持和协助，确保勘察工作顺利进行。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助。

（2）乙方应当按时完成勘察工作，确保勘察成果真实准确。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付勘察费用或未提供必要支持和协助，导致勘察工作无法按时完成，甲方应当承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成勘察工作或勘察成果不符合质量要求，乙方应当承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.争议解决方式：本合同的争议解决方式包括协商解决和诉讼解决。在协商无果的情况下，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

2.争议管辖法院：本合同的争议管辖法院为[管辖法院]。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同有效期内，如一方违约，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应当承担相应的违约责任。

甲方（发包人）：[甲方名称]

签字盖章：

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包人）：[乙方名称]

签字盖章：

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

工程名称：XXXX

工程地点：XXXX

发包人：XXXX

承包人：XXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

一、工程概况

本工程位于XXXX，主要涉及XX专业，包括但不限于XX、XX、XX等方面的勘察工作。工程总造价为XX元，其中勘察费用为XX元，其他费用为XX元。工期为XX天，具体日期从XXXX年XX月XX日开始计算。

二、发包人职责

1.负责提供勘察所需的场地、设备、资料等，并确保其符合勘察要求。

2.负责协调勘察过程中的相关问题，确保勘察工作顺利进行。

3.负责支付勘察费用，确保按时足额支付。

4.负责对勘察成果进行验收，并提出合理的修改意见。

三、承包人职责

1.负责制定勘察方案，确保勘察工作的科学性、合理性和可行性。

2.负责组织勘察人员和设备进场，确保勘察工作按时开始。

3.负责实施勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。

4.负责对勘察成果进行整理和分析，提出合理的建议。

5.负责保护勘察现场的环境和设施，确保勘察工作的顺利进行。

四、质量保证

1.承包人应建立健全质量管理体系，确保勘察工作的质量符合相关标准和要求。

2.承包人应定期对勘察设备进行维护和保养，确保设备的正常运转和数据的准确性。

3.承包人应加强对勘察人员的培训和教育，提高勘察人员的素质和能力。

4.承包人应积极配合发包人对勘察成果的验收工作，并根据验收意见进行必要的修改和调整。

五、安全保证

1.承包人应建立健全安全管理制度，确保勘察工作的安全符合相关标准和要求。

2.承包人应对勘察现场进行必要的安全防护措施，确保人员和设备的安全。

3.承包人应加强对勘察人员的安全教育和培训，提高勘察人员的安全意识和能力。

4.承包人应积极配合发包人对勘察现场的安全检查工作，并根据检查结果进行必要的改进和调整。

六、违约责任

1.如果发包人未按时提供勘察所需的场地、设备、资料等，导致勘察工作无法按时开始或无法进行，发包人应承担相应的违约责任。