木工分包合同书样本8篇.docxVIP

木工分包合同书样本8篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

公司地址：[公司地址]

联系电话：[联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

公司地址：[公司地址]

联系电话：[联系电话]

#工程名称：[工程名称]

#工程地点：[工程地点]

#合同签订日期：[合同签订日期]

#工程开工日期：[工程开工日期]

#工程竣工日期：[工程竣工日期]

#工程预算：[工程预算]

#工程内容：[工程内容]

#付款方式：[付款方式]

#保修期限：[保修期限]

#双方协商达成如下协议：

一、甲方责任

1.甲方负责提供施工所需的设计图纸和材料清单。

2.甲方负责协调施工过程中的相关事宜。

3.甲方负责按时支付乙方的工程进度款。

4.甲方负责在竣工验收时提供必要的支持和协助。

5.甲方负责在保修期限内提供必要的维修服务。

二、乙方责任

1.乙方负责按照甲方的设计图纸和材料清单进行施工。

2.乙方负责确保施工质量和进度，按时完成施工任务。

3.乙方负责在竣工验收时提供必要的资料和证明。

4.乙方负责在保修期限内提供必要的维修服务。

5.乙方负责在施工过程中遵守相关的安全、环保等规定。

三、违约责任

1.如果甲方未按时支付工程进度款或未提供必要的设计图纸和材料清单，乙方有权停止施工，并追究甲方的违约责任。

2.如果乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求乙方进行整改或重新施工。

3.如果双方协商一致的违约情况发生，双方应按照协商的结果承担相应的违约责任。

四、争议解决方式

1.如果双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决结果出来后，双方应遵守法院的判决结果，履行相应的义务。如果一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。在执行过程中，双方应积极配合法院的执行工作，确保执行程序的顺利进行。执行完毕后，双方应确认执行结果，并承担相应的执行费用。

2.在争议解决过程中，双方应尊重对方的合法权益，不得采取任何形式的暴力手段解决问题。如有违反，将依法承担相应的法律责任。同时，双方也应遵守国家的法律法规和相关政策规定，确保争议解决过程符合法律程序和社会公正。

3.对于违反合同规定的行为，双方可根据实际情况和损失程度要求对方承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据实际损失确定，包括但不限于直接损失和间接损失。同时，双方也应明确赔偿责任的承担方式，如一次性支付或分期支付等。在赔偿责任履行完毕后，双方应确认赔偿结果并终止相关争议。如一方未履行赔偿责任或未按照约定方式履行赔偿责任则视为违约行为应按照合同规定承担违约责任。同时双方也应明确赔偿责任与违约责任的区别和联系避免混淆或重复计算导致不必要的纠纷和损失。

4.双方应建立有效的沟通渠道及时通报施工进展情况和解决过程中存在的问题避免信息不畅或误解导致争议升级或扩大化。同时双方也应尊重对方的意见和诉求积极寻求共同点寻求协商解决争议的有效途径和方法避免采取极端措施造成不必要的损失和负面影响。此外在争议解决过程中双方还应积极配合相关部门或专家的调查取证工作提供必要的数据和信息支持确保争议解决过程的有效性和公正性。总之在争议解决过程中双方应遵循法律法规和社会公正原则通过友好协商和司法途径解决争议确保自身权益得到合法保护并促进项目的顺利进行和完成质量目标要求。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX木工队

地址：XXXXXX

负责人：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行木工分包工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX木工分包工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：本次木工分包工程的具体范围详见附件一《木工分包工程清单》。

4.承包方式：包工包料，乙方负责提供木工所需的全部材料和劳务。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日