农村房屋请人改建的合同8篇.docxVIP

农村房屋请人改建的合同8篇

篇1

甲方（建房户）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，家庭住址：XXXX。

乙方（承建人）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，家庭住址：XXXX。

甲方为了改善住房条件，委托乙方对甲方位于XX市XX区（县）XX乡（镇）XX村XX屯的农村房屋进行改建。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，甲乙双方达成如下协议：

一、房屋改建概况

1.房屋位置：XX市XX区（县）XX乡（镇）XX村XX屯；

2.房屋结构：砖混结构；

3.房屋面积：建筑面积XX平方米；

4.改建内容：拆除旧房、新建住房。

二、房屋改建要求

1.乙方必须按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关标准；

2.乙方在施工过程中要注意安全，如发生安全事故，一切责任由乙方承担；

3.乙方要按时施工，确保施工进度，按时完成改建任务。

三、房屋改建期限

本工程自XXXX年XX月XX日开始施工，预计XXXX年XX月XX日完成改建任务。

四、房屋改建费用及支付方式

1.房屋改建费用总计为人民币XX元（大写：XX元整）；

2.甲方在签订合同时支付乙方人民币XX元（大写：XX元整）作为预付款；

3.乙方完成改建任务并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的款项。

五、违约责任

1.如果乙方在施工过程中擅自更改施工方案或施工质量不符合相关标准，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的违约责任；

2.如果乙方在施工过程中发生安全事故或未能按时完成改建任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、其他约定事项

1.在施工过程中，如果因乙方原因导致施工无法继续进行或需要停工整改，乙方需承担相应的责任和费用；

2.在施工过程中，如果因甲方原因导致施工无法继续进行或需要停工整改，甲方需承担相应的责任和费用。

七、争议解决方式

如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向当地法院提起诉讼。在诉讼过程中，甲乙双方应当提供必要的证据和材料，配合法院进行审理。判决生效之后，一方不履行判决的，另一方可以向法院申请强制执行。

八、合同生效条款

本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。

甲方（建房户）：XXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：XXXX-XXXX-XXXX

家庭住址：XXXX市XXXX区（县）XXXX乡（镇）XXXX村XXXX屯

乙方（承建人）：XXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：XXXX-XXXX-XXXX

家庭住址：XXXX市XXXX区（县）XXXX乡（镇）XXXX村XXXX屯

篇2

甲方（房屋所有权人）：___________

身份证号码：_____________________

住址：___________________________

乙方（承揽改建工程方）：_________

营业执照号码：___________________

注册地址：_______________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方农村房屋的改建工程达成以下合同协议：

一、工程概况

1.甲方因改善居住条件，决定对农村房屋进行改建。现决定委托乙方实施该改建工程。

2.工程地点：位于甲方所在地农村房屋。

3.工程内容：包括房屋结构改造、外墙装修、内装修、水电设施安装等。具体工程内容以双方确认的施工图纸和甲方需求为准。

二、工程期限及进度安排

1.乙方应严格按照约定的工程期限完成施工任务，未经甲方同意不得延误工期。

2.工程进度计划需经甲乙双方共同确认，乙方应按照计划进行施工，确保工程质量和进度。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。具体金额根据工程内容和工程量确定。

2.支付方式：甲方应按约定支付乙方工程款。具体支付方式和时间如下：合同签订后支付______%；工程完工验收合格后支付______%；剩余款项作为质保金，待工程保修期结束后支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后