关于建筑工地施工合同书5篇.docx

关于建筑工地施工合同书5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.本合同工期如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因发包方原因影响开工；

（2）不可抗力。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为：XXXX元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：每月支付一次。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准：按国家相关规范进行验收。

第五条双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理有关建设手续；

（2）负责协调各工种之间的配合工作；

（3）负责提供施工所需的水源、电源；

（4）负责监督工程质量、进度和安全工作。

2.乙方职责：

（1）负责制定施工计划，并报甲方备案；

（2）负责施工现场的安全工作；

（3）负责工程的竣工验收工作；

（4）负责提供保修服务。

第六条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付工程进度款或未按时交付工程，每逾期一天，应支付违约金XX元。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成工程或工程质量达不到合同要求，每逾期一天，应支付违约金XX元。

3.赔偿金额的计算方法：根据双方协商，可按照合同总金额的XX%计算违约金。

第七条合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

第八条其他未尽事宜及争议解决方式

1.其他未尽事宜：双方可协商补充合同条款。补充条款与本合同具有同等法律效力。

2.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同份数及持有方

1.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

2.持有方：甲乙双方应妥善保管各自持有的合同文本，并承担相应的保密责任。

综上所述，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成如下协议：XXXX。如有未尽事宜或争议，双方应友好协商解决。本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并通知甲方，以便甲方办理相关手续。本合同工期为_____个月。

2.因甲方原因或不可抗力的因素导致工程停工的，乙方必须服从甲方停工决定，停工期间乙方人员、设备窝工损失由甲方承担。

3.因乙方原因造成工程停工的，乙方必须自行承担损失。

第三条工程质量与验收

1.工程质量必须达到合格标准。

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.工程竣工后，乙方必须提供完整的技术资料、试验报告等文件，并按规定进行竣工验收。

第四条工程价款与支付

1.本工程合同总价为人民币_____元整（￥_____元）。

2.甲方应在合同签订后_____天内支付工程预付款_____元整（￥_____元），预付款为合同总价的_____%。

3.乙方每月_____号向甲方提交已完工程量报表，甲方在_____天内审核并支付工程进度款。工程进度款支付至合同总价的_____%时停止支付，剩余_____%作为工程