2024年建设工程施工合同范本1.docxVIP

?2024年建设工程施工合同范本1

合同编号：__________

鉴于甲方作为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和使用权，乙方作为具备相应资质的施工单位，愿意承担该项目的施工任务，双方为明确权利义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：_________

1.2工程地点：_________

1.3工程性质：_________

1.4工程规模：_________

1.5工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：____元

第二条工程内容

2.1乙方根据甲方提供的工程设计文件，按照施工图纸、施工规范和施工技术要求，完成本合同约定的工程内容。

2.2乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准，确保工程安全、环保、节能、美观。

第三条工程期限

3.1工程开工日期：____年____月____日

3.2工程竣工日期：____年____月____日

3.3工程总工期：____天

第四条工程价款

4.1甲方应按照本合同约定的工程预算支付乙方工程价款。

4.2乙方应在工程进度达到合同约定节点时，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请之日起____个工作日内支付相应进度款。

4.3工程价款支付方式：____%

4.4乙方应按照国家及行业相关法律法规，合理使用工程价款，确保工程顺利进行。

第五条工程变更

5.1如甲方需要对工程设计进行变更，应在变更前通知乙方，乙方应根据甲方提供的变更文件进行调整。

5.2工程变更导致工程量增减、工程价款调整的，双方应协商一致，签订工程变更协议。

第六条工程验收

6.1乙方应在工程竣工后，按照国家及行业相关标准，组织工程验收。

6.2甲方应在收到乙方提交的验收报告之日起____个工作日内组织验收。

6.3工程验收合格后，双方应签订工程验收合格证书。

第七条质量保修

7.1乙方应在工程验收合格后，对工程质量实行保修。

7.2保修期限：自工程验收合格之日起____年。

7.3保修范围：乙方施工范围内的工程质量问题。

7.4保修期内，如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内免费修复。

第八条违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

8.2甲方未按约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

8.3乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

第九条争议解决

9.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1双方应遵守国家及行业相关法律法规，确保工程顺利进行。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权责，包括但不限于工程范围、施工期限、工程价款支付、质量保修等条款，以避免履行过程中的纠纷。

2.法律法规遵守：双方在合同履行过程中，应严格遵守国家及地方相关法律法规，确保工程合法合规。

3.变更协议签订：如工程发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容对工程量和工程价款的影响。

4.验收程序合规：工程竣工后，应按照法定程序进行验收，确保工程质量符合国家标准。

5.争议解决方式：合同中应约定明确的争议解决方式，如协商、调解或诉讼，以保障合同履行过程中的权益。

解决办法：

1.协商解决：双方应本着诚信原则，通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

2.调解机构：如协商不成，可寻求专业调解机构进行调解。

3.诉讼途径：作为的争议解决手段，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.权利义务（RightsandObligations）：合同双方在合同中约定的应享有的权利和应承担的义务。

2.违约责任（LiabilityforBreachofContract）：合同一方未履行合同约定的义务，导致合同不能履行或造成对方损失，应承担的法律责任。

3.争议解决（DisputeResolution）：合同双方在发生争议时，采取的解决争议的方法和途径。

4.补充协议（SupplementaryAgreement）：合同双方对原合同内容的补充或修改，具有同等法律效力的书面文件。

5.法律效力（LegalEffectiveness）：合同或协议在法律上具有约束力，能够产生法律上的权利义务关系。

6.诉讼（Litigation）：合同双方在争议无法通过协商或调解解决时，向法院提起的法律诉讼程序。

特殊应用场合及补充条款：

1.绿色建筑项目

应用场合：甲方投资建设的项目需要符合绿色环保标准，追求可持续