合同收藏房屋装修施工协议之五8篇.docx

合同收藏房屋装修施工协议之五8篇

篇1

委托方（甲方）：_________

姓名：_________

身份证号：_________

联系电话：_________

地址：_________

受托方（乙方）：_________

公司名称：_________

联系电话：_________

地址：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方收藏房屋装修施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________。

2.工程内容：对甲方收藏房屋的装修施工。

3.工程施工方式：_________。

二、工程期限

1.本工程合同总工期为_____天，从_____年_____月_____日开始，至_____年_____月_____日结束。

2.如有特殊情况，双方协商工期顺延。

三、工程造价及付款方式

1.本工程造价为_____元（大写：_________），包括材料费、人工费及其他相关费用。具体费用明细详见附件一。

2.甲方在签订合同后支付乙方_____元（大写：_________）作为预付款。剩余款项在验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应妥善保管并合理使用，确保工程顺利进行。如有特殊情况需调整费用，双方应协商确定。

四、施工与设计要求

1.乙方应根据甲方的需求，按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关标准进行设计施工。确保工程质量符合装饰工程质量检验标准。

2.甲方有权对乙方的设计施工提出合理建议和要求，乙方应积极配合并调整设计方案。

3.乙方在施工中应做好安全防范措施，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。

五、违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款项或提出不合理要求，乙方有权停止施工，并保留向甲方追偿的权利。

2.乙方若因自身原因不能按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若因第三方原因导致工程无法按时完成或质量不符合约定，双方应协商解决方案。如协商不成，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。但乙方对第三方的违约行为不承担连带责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.本合同履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同签订地为_____（具体地点），双方同意由_____（具体地点）人民法院管辖本案。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方也应尊重法院判决结果，按照判决结果履行自己的义务。

七、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务，确保合同的顺利实施。同时，双方也应尊重对方的合法权益，不得擅自变更或解除本合同。

2.在合同履行过程中，如出现不可抗力或国家政策调整等特殊情况导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止本合同。协商不成的，双方可以通过法律途径解决争议。但双方在协商终止合同时应注意保护对方的合法权益不受损失。

篇2

甲方（业主）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（施工单位）：____________________装饰工程有限公司

营业执照号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方需要对其所拥有的房屋进行装修施工，经过双方友好协商，达成如下协议条款。甲、乙双方应本着诚实守信的原则履行本协议，以确保工程的顺利进行及双方的合法权益得到保障。

一、协议范围与工作内容

乙方按照甲方的要求进行房屋的装修施工，包括但不限于室内装饰、水电改造、地面铺设、墙面装饰等工作。双方明确约定，本次装修施工的范围为甲方指定的房屋内部装修，不涉及主体结构的改动。乙方应根据甲方的需求提供专业的装修设计与施工服务。

二、工程期限与进度安排

本次装修施工工程期限自本协议签订之日起计算，预计工期为XX个月。乙方应按照约定的时间节点完成各阶段的工作任务，确保施工进度。如遇特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。

三、质量与验收标准

乙方应按照国家相关