2024年幼儿园施工合同协议书.docxVIP

?2024年幼儿园施工合同协议书

合同编号：__________

鉴于甲方作为幼儿园的建设单位，需进行幼儿园的施工建设，乙方作为具备相应资质的施工单位，同意承担该施工任务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。

第一条工程概述

1.1工程名称：_______幼儿园施工项目

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：幼儿园的土建、装修、安装及室外配套等工程。

1.4工程面积：_______平方米

1.5工程质量标准：按照国家及地方相关法律法规、规范和标准执行。

第二条工程合同价款

2.1乙方承诺按照甲方提供的工程预算书进行报价，报价应包括工程所需的人工、材料、机械等费用，以及乙方应承担的其他费用。

2.2双方确认的合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.3乙方应在合同签订后_______日内，向甲方提供正式的报价单，甲方应在收到报价单后_______日内进行审核，确认无误后予以签订。

第三条工程进度及工期

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工，确保工程质量和进度。

3.2工程开工日期：_______年_______月_______日

3.3工程竣工日期：_______年_______月_______日

3.4乙方应按照约定的工期完成施工任务，如需延期，乙方应提前_______日向甲方提出书面申请，并说明延期原因，经甲方同意后方可延期。

第四条工程款项支付

4.1甲方应在合同签订后_______日内，向乙方支付合同价款的10%作为预付款。

4.2乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成的工程量支付相应的进度款。

4.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起_______日内，向乙方支付合同价款的90%作为结算款。

4.4乙方开具正规发票后，甲方应在收到发票之日起_______日内支付相应款项。

第五条工程质量及验收

5.1乙方应保证施工质量，确保工程符合国家及地方相关法律法规、规范和标准。

5.2甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应在甲方提出整改要求后_______日内进行整改。

5.3工程验收合格后，双方应签订工程验收报告，作为支付结算款的依据。

第六条违约责任

6.1乙方未能按照约定工期完成施工任务，每延期一日，应向甲方支付合同价款1%的违约金。

6.2乙方未能保证工程质量，导致工程验收不合格，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.3甲方未能按照约定支付工程款项，每延期一日，应向乙方支付合同价款1%的违约金。

第七条争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：

乙方代表（签名）：

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便于合同履行及争议解决。

2.合同内容完整性：合同应包含工程概述、合同价款、工程进度及工期、款项支付、工程质量及验收、违约责任、争议解决等关键条款，确保双方权利义务明确。

3.合同价款：合同中应明确合同价款及支付方式，包括预付款、进度款、结算款等，以及相应的支付期限。

4.工程质量和验收：双方应明确工程质量标准，并对验收合格后的支付条件进行约定。

5.违约责任：合同中应明确双方在违约情况下的责任，包括违约金计算方式等。

6.争议解决：合同中应约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。

解决办法：

1.协商：在合同履行过程中，如出现争议，双方应通过友好协商解决。

2.调解：如协商不成，双方可请求相关行业协会、商会或调解机构进行调解。

3.仲裁：如调解无效，双方可根据合同约定，向仲裁机构申请仲裁。

4.诉讼：如仲裁不成或双方未约定仲裁条款，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.预付款：指合同履行前，甲方预先支付给乙方的一部分款项。

3.进度款：指根据工程实际完成进度，甲方支付给乙方的相应款项。

4.结算款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的剩余款项。

5.违约金：指一方违反合同约定，按照合同约定或法律规定，应向另一方支付的赔偿金。

6.仲裁：指双方当事人达成协议，自愿将争议提交给第三方进行裁决的一种争议解决方式。

7.诉讼：指双方当事人向人民法院提起诉讼，通过法院审理解决争议的一种方式。

特殊应用场合及合同补充条款：