建筑工程工程合同模板6篇.docxVIP

建筑工程工程合同模板6篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，以明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料和设备。

2.乙方应根据甲方的需求和要求，按照国家的施工规范和技术标准，组织施工人员进行施工。

3.乙方应确保施工质量和进度，按时完成施工任务。

三、工程期限

1.本工程的开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。

2.乙方应在开工前做好充分的准备工作，确保按时开工。

3.如有特殊情况需要延长工期，应事先得到甲方的同意。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家的施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.甲方有权对施工过程进行监督，提出改进意见和要求。

3.如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题或安全隐患，乙方应承担相应的法律责任。

五、工程价款及支付方式

1.本工程的总造价为人民币_________元整（￥_________），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在签订合同后向乙方支付工程总造价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项应在工程竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开具相应的发票。剩余款项在收到后也应开具相应的发票。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

3.如因一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的法律责任。

七、争议解决方式

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同的解释或执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉争议的部分。

2.争议解决期间，双方应积极配合法院进行审理，确保审理的顺利进行。

3.争议解决后，双方应遵守法院作出的判决或裁定，履行相应的义务。如一方不履行判决或裁定，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项义务。如一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容如有修改或补充，应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。

篇2

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工事项协商一致，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

三、付款方式

1.甲方在签订合同后，向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

2.乙方在收到预付款后，应开具相应的发票。

3.甲方在工程进度达到XX%时，向乙方支付工程总造价的XX%。

4.乙方在收到第二次付款后，应继续履行合同，直至工程竣工。

5.甲方在工程竣工后，向乙方支付工程总造价的XX%。

6.乙方在收到第三次付款后，应开具剩余的发票，并办理工程结算。

四、质量保证

1.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对工程质量进行