2025建设部建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的施工方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方建设工程施工事宜达成如下协议：

第一条工程概述

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条施工期限

本工程的施工期限为个月，自双方签订本合同之日起计算。

第三条工程质量

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。

3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程的安全、美观和实用性。

3.3工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为个月。

第四条工程费用

4.1工程总价款为元（大写：元整）。

4.2乙方应按照甲方的要求，按工程进度分阶段支付工程款项。具体支付方式和时间由双方另行商定。

第五条施工要求和条件

5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，合法合规地进行施工。

5.2乙方应保证施工过程中的安全生产，严格遵守施工安全规程，确保人身和财产安全。

5.3乙方应承担施工过程中产生的环境保护责任，严格按照国家环保法规进行施工。

第六条违约责任

6.1乙方如未能按本合同约定的时间、质量、费用等完成工程，应承担相应的违约责任。

6.2甲方如未能按本合同约定的时间支付工程款项，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为个月。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：乙方需严格按照合同约定的时间、质量、费用等完成工程，甲方则需按约定支付工程款项。如一方违约，应承担相应的违约责任。

解决方案：双方应加强对合同履行情况的监督，确保各自履行合同义务。如发生违约情况，可通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.工程质量问题：乙方需保证工程质量，如工程验收不合格，乙方应承担整改及重新验收的费用和责任。

解决方案：甲方应在验收过程中认真履行验收职责，发现问题及时通知乙方整改。乙方则应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

3.工程变更：如在施工过程中，甲方提出工程变更，应与乙方协商一致，并按照变更后的工程总价款重新签订合同。

解决方案：双方应就工程变更事项进行充分沟通，确保变更内容明确、合理。变更后的合同应经双方签字（或盖章）生效。

4.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的需求方，即建设工程的委托方。

2.乙方：指合同中的施工方，即承担建设工程施工义务的一方。

3.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、安全、功能等方面进行的检查、测试和评定。

4.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。

5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

6.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自义务的行为。

7.工程变更：指在合同履行过程中，因甲方需求变化或其他原因，对原合同约定的工程内容、规模、工期等进行修改的行为。

8.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。

应用场合：

1.适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工，包括但不限于房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程、水利电力工