房屋建筑维修加固工程施工合同范本6篇.docx

房屋建筑维修加固工程施工合同范本6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（业主）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，邮编：XXXX。

乙方（施工单位）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，邮编：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房屋维修加固工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX房屋建筑维修加固工程。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：对甲方房屋进行维修加固，包括结构加固、防水处理、外墙装饰等。

4.工程造价：人民币XXXX元整（￥XXXX）。

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

2.如有特殊情况，经双方协商，施工期限可相应顺延。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。乙方应及时改进并满足甲方要求。

3.工程竣工后，乙方应提供相关的质量保证文件，确保工程质量得到保障。

四、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：签订合同后支付XX%的预付款；施工中期支付XX%的进度款；工程竣工后支付剩余的XX%尾款。具体支付时间和金额详见合同附件。

2.乙方应在收到款项后及时向甲方提供正式的发票和收据。

五、违约责任

1.甲方若未按照合同约定向乙方支付款项，则自逾期之日起，每日需向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。

2.乙方若未按照合同约定完成施工任务，则自逾期之日起，每日需向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。同时，乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。

3.若因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法解除合同。合同解除后，双方应互相返还已支付的款项。

4.双方应严格遵守合同条款，如一方违约，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。如争议影响到合同的正常履行，双方应友好协商解决方案。如协商不成，可依法解除合同。合同解除后，双方应互相返还已支付的款项。

3.争议解决期间产生的费用由双方自行承担。如法院最终判决由一方承担全部或部分费用，则相应费用应由该方承担。

七、其他约定事项

1.甲方有权对施工进度进行监督，乙方应积极配合并提供必要的支持和协助。如因乙方原因影响施工进度，乙方应承担相应的违约责任。

2.乙方应妥善保护施工现场的设施和设备不受损坏或丢失，并保障施工人员的安全与健康。如因乙方原因造成施工现场设施损坏或人员伤害，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.甲方应按时向乙方提供必要的技术支持和协作，确保施工顺利进行。如因甲方原因影响施工进度和质量，甲方应承担相应的违约责任。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。如需修改或补充本合同内容，应经双方协商一致并签订书面协议。本协议未尽事宜由双方协商解决。

5.如有其他特殊约定事项，双方可另行签订补充协议加以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方房屋维修加固工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：对甲方房屋进行维修加固，包括但不限于以下几个方面：

（1）结构加固；

（2）墙面修复；

（3）地面修复；

（4）门窗维修或更换；

（5）电路维修；

（6）管道维修。

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价：_________元。该造价已包括工程材料费、人工费、管理费及税金等全部费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总造价的_________%作为预付款，即_________元。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在_________天内完成全