建设项目工程总承包违约合同条款8篇.docxVIP

建设项目工程总承包违约合同条款8篇

篇1

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设总承包事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经发包人和承包人双方协商，达成如下协议，双方共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.合同价款：_________

二、违约责任条款

1.发包人违约责任

（1）发包人未能按时支付工程款项或未能按时提供施工所需的材料、设备或场地，导致承包人无法按时开工或无法按时完成施工任务，发包人应承担相应的违约责任。

（2）发包人未能按照合同约定提供必要的技术支持和协作，导致承包人在施工过程中遇到困难或延误工期，发包人应承担相应的违约责任。

（3）发包人擅自变更或取消施工任务，导致承包人无法按时完成合同约定的施工内容，发包人应承担相应的违约责任。

2.承包人违约责任

（1）承包人未能按时完成施工任务，导致发包人无法按时使用工程，承包人应承担相应的违约责任。

（2）承包人在施工过程中擅自变更或降低施工质量标准，导致发包人对工程质量不满意，承包人应承担相应的违约责任。

（3）承包人未能按照合同约定提供必要的技术支持和协作，导致发包人在使用过程中遇到困难或无法正常使用工程，承包人应承担相应的违约责任。

三、其他条款

1.合同双方应严格遵守合同约定，确保施工任务的顺利完成。如一方违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商不成的，可按照相关法律法规的规定处理。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，发包人和承包人各执一份。

发包人（签字/盖章）：_________

日期：_________

承包人（签字/盖章）：_________

日期：_________

篇2

一、引言

本合同条款旨在明确建设项目工程总承包过程中，各方在违约情况下的责任与义务。通过本条款的详细规定，确保各方在违约时能够明确了解自身的权益，为项目的顺利进行提供法律保障。

二、违约责任的承担

1.发包人违约责任：若发包人未按时支付工程进度款或未按时完成拆迁、土地平整等前期工作，导致工程无法按时开工或顺利进行，发包人应承担相应的违约责任。

2.承包人违约责任：若承包人未按时完成建设任务或建设质量未达到合同要求，导致工程无法按时交付使用，承包人应承担相应的违约责任。

3.设计、监理单位违约责任：若设计、监理单位未按时完成设计、监理任务，或设计、监理质量未达到合同要求，导致工程无法按时开工或顺利进行，设计、监理单位应承担相应的违约责任。

三、违约责任的承担方式

1.违约金支付：违约方应支付违约金，具体金额根据违约程度及合同条款确定。

2.工期延误赔偿：若因违约导致工期延误，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

3.质量问题赔偿：若因违约导致建设质量不符合合同要求，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失，并承担修复费用。

4.终止合同权利：在严重违约情况下，守约方有权终止合同，并要求违约方赔偿因此造成的全部损失。

四、违约责任的追索

1.协商追索：发生违约行为后，守约方可与违约方协商追索方式。协商不成时，可依法采取法律途径解决。

2.法律途径追索：若协商无果，守约方可依法向法院提起诉讼或申请仲裁，要求违约方承担违约责任。

五、其他约定

1.争议解决方式：本合同项下的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向项目所在地法院提起诉讼或申请仲裁。

2.合同终止条件：有下列情形之一的，发包人有权终止合同：

（1）承包人未能按时完成建设任务或建设质量未达到合同要求；

（2）承包人存在重大违法违规行为；

（3）因不可抗力导致合同无法继续履行。

3.保密条款：双方应对涉及本项目的所有保密信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。保密信息包括但不限于项目计划、设计方案、施工图纸、技术资料等。

4.合同条款解释权：本合同的解释权归发包人所有。如有任何疑问或争议，双方应共同协商解释。协商不成的，