地下车库划线、标识工程施工合同Word版7篇.docx

地下车库划线、标识工程施工合同Word版7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方地下车库划线、标识工程，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

2.工程地点：_________

3.工程内容：地下车库划线、标识

4.工程质量：合格

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程总天数：XX天

三、工程造价

1.工程总造价：人民币XX元（大写：_________）

2.工程费用支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

3.工程费用支付时间：按照工程进度分阶段支付。

四、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到验收通知后XX天内组织人员进行验收。因甲方原因造成无法按时验收的，则视为工程已验收合格。

3.验收合格后，双方应签署工程验收报告。验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

五、工程保修

1.保修范围：乙方应对施工过程中的质量问题承担保修责任。保修范围包括但不限于地面裂缝、起砂、空鼓等常见质量问题。

2.保修期限：自工程验收合格之日起XX年。在保修期内，乙方应对上述质量问题承担维修责任。

3.保修通知：如甲方发现质量问题需要维修，应以书面形式通知乙方。乙方应在接到通知后尽快安排人员进行维修。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或未按时进行工程验收，则视为甲方违约。乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不合格，则视为乙方违约。甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。违约金比例为合同总金额的XX%。

七、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并尊重法院的判决结果。如判决结果与合同约定不符的，双方应按照法院判决结果进行执行。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保工程的顺利进行。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行的，双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好现场环境。甲方应根据实际情况给予乙方相应的补偿。具体补偿标准由双方协商确定。

九、其他事项

1.双方在合同履行过程中应严格遵守国家法律法规和当地政府的有关规定，确保施工活动的合法性和合规性。同时，双方应积极配合相关部门进行监督检查和调查取证工作。

2.本合同未尽事宜由双方协商补充或解决。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有其他不明事项，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

3.附件：施工图纸、说明文件等（如有）。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：[具体地址]

二、合同工期

1.开工日期：[具体日期]

2.竣工日期：[具体日期]

3.合同工期：[具体天数]天

三、合同价款

1.工程总造价：人民币[具体金额]元（大写：[具体金额汉字大写]）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：预付款[具体金额]元，中期款[具体金额]元，尾款[具体金额]元

四、技术标准和质量要求

1.工程质量标准：符合《城市地下空间规划与设计标准》等相关规范。

2.技术要求：采用先进的划线技术和标识材料，确保工程质量和耐久性。

五、施工范围和要求

1.地下车库划线：包括车位线、通道线、禁止线等。

2.标识工程：包括车位编号、方向指示、安全警示等标识。

3.具体要求：按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工，确保工程质量和效果。

六、施工期限和进度

1.乙方