单立柱制作合同6篇.docx

单立柱制作合同6篇

篇1

甲方（委托方）：_________

乙方（制作方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就单立柱制作项目达成如下协议：

一、项目基本情况

1.项目名称：_________

2.项目地点：_________

3.项目内容：_________

二、制作要求

1.乙方应根据甲方的需求，按照约定的规格、尺寸、材质等要求制作单立柱。

2.制作过程中，乙方应确保安全、环保、高效，并遵守相关法律法规的规定。

3.乙方应提供制作过程中的相关证明材料，如设计图纸、材料清单等，以供甲方备案。

三、工期及交付

1.乙方应在合同签订后尽快安排制作，确保在约定的工期内完成制作任务。

2.交付时，乙方应提供完整的交付清单，并按照甲方指定的方式进行交付。

3.如因甲方原因造成交付延误，乙方应提前告知甲方，并由甲方承担相应的违约责任。

四、质量保证

1.乙方应确保制作的单立柱质量符合约定标准，使用合格的材料和工艺。

2.甲方有权对制作过程中的质量进行监督，并提出改进意见。

3.如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、价格及支付方式

1.乙方应根据约定的价格制作单立柱，并出具合法有效的发票。

2.甲方应按照合同约定支付款项，确保按时付款。

3.具体价格及支付方式详见合同附件。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成制作任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.双方应共同遵守合同约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同约定，如需变更合同内容，应协商一致并签订书面补充协议。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（委托方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（承揽方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

鉴于甲方需要制作单立柱，乙方具备相关制作经验，甲方决定委托乙方制作单立柱，双方经过友好协商，达成以下协议：

一、制作内容

1.甲方委托乙方制作单立柱，具体规格和数量根据甲方需求确定。

2.乙方需按照甲方的要求，提供单立柱的设计、制作和安装服务。

二、制作要求

1.乙方需根据甲方的需求，提供个性化的设计方案，确保单立柱的独特性和美观性。

2.乙方在制作过程中，应严格控制成本，确保制作出的单立柱符合甲方的预算要求。

3.乙方需按照甲方的要求，确保单立柱的制作质量和安装质量。

三、制作周期

1.乙方应在接到甲方需求后，尽快安排设计、制作和安装工作，确保按时完成。

2.甲方应给予乙方足够的制作周期，确保乙方能够按时完成单立柱的制作和安装工作。

四、费用与支付

1.乙方应根据甲方的需求和预算，提供合理的报价。

2.甲方应在签订合同后，按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付相应的款项。

3.具体支付方式和时间，由甲乙双方协商确定。

五、违约责任

1.如果乙方未按照合同约定的时间完成单立柱的制作和安装工作，或者制作质量不符合甲方要求，乙方应承担相应的违约责任。

2.如果甲方未按照合同约定的时间向乙方支付相应的款项，或者对乙方的制作成果不满意，甲方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.如果甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商不成，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，甲乙双方应尊重法院判决，按照法院判决履行相应的义务。

七、合同生效与终止