二零二四版碧桂园集团标准化施工合同.docxVIP

二零二四版碧桂园集团标准化施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类别

3.工程质量及验收标准

3.1质量标准

3.2验收程序

3.3验收标准

4.工程进度及工期

4.1工程进度计划

4.2工期安排

4.3延期处理

5.合同价款及支付方式

5.1合同价款

5.2付款方式

5.3付款节点

5.4付款条件

6.材料供应及设备采购

6.1材料供应

6.2设备采购

6.3供应商资质要求

7.施工组织与管理

7.1施工组织机构

7.2施工现场管理

7.3施工安全措施

7.4施工环境保护

8.专利权与知识产权

8.1专利权归属

8.2知识产权保护

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决费用

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3解除或终止后的处理

12.违约责任

12.1违约行为

12.2违约责任承担

12.3违约赔偿

13.合同生效及变更

13.1合同生效条件

13.2合同变更程序

13.3合同生效日期

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同未尽事宜

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：碧桂园集团

乙方：[施工单位名称]

1.2合同双方地址

甲方地址：[甲方地址]

乙方地址：[乙方地址]

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式：[甲方联系方式]

乙方联系方式：[乙方联系方式]

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

[具体工程名称]

2.2工程地点

[具体工程地址]

2.3工程规模

[工程总面积、建筑高度等]

2.4工程类别

[工程类别，如住宅、商业、公共建筑等]

3.工程质量及验收标准

3.1质量标准

[参照国家及行业标准，如GB、JGJ等]

3.2验收程序

[详细描述验收流程，包括自检、互检、专检等]

3.3验收标准

[具体验收标准，包括质量指标、安全指标、环保指标等]

4.工程进度及工期

4.1工程进度计划

[详细列出各阶段工程进度计划，包括关键线路、时间节点等]

4.2工期安排

[明确工程开工、竣工日期]

4.3延期处理

[约定因不可抗力、甲方原因、乙方原因等导致的工期延误处理方式]

5.合同价款及支付方式

5.1合同价款

[合同总价款及支付方式]

5.2付款方式

[分期付款、按工程进度付款等]

5.3付款节点

[列出每个付款节点的具体时间及金额]

5.4付款条件

[付款条件，如验收合格、资料齐全等]

6.材料供应及设备采购

6.1材料供应

[约定材料供应方式、质量要求、验收标准等]

6.2设备采购

[约定设备采购方式、质量要求、验收标准等]

6.3供应商资质要求

[明确供应商资质要求，如企业资质、业绩等]

7.施工组织与管理

7.1施工组织机构

[明确施工组织机构设置及职责]

7.2施工现场管理

[约定施工现场管理要求，如安全、环保、文明施工等]

7.3施工安全措施

[明确施工安全措施，包括人员安全、设备安全、施工环境安全等]

7.4施工环境保护

[约定施工环境保护措施，如噪声、扬尘、废水等控制要求]

8.专利权与知识产权

8.1专利权归属

本合同项下，任何一方所拥有的专利权、商标权、著作权等知识产权，除合同另有约定外，均归该方所有。

8.2知识产权保护

任何一方在执行合同过程中产生的新的知识产权，除合同另有约定外，归双方共有。双方应共同保护这些知识产权，未经对方同意，任何一方不得擅自转让或许可他人使用。

9.保密条款

9.1保密内容

本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。

9.2保密期限

保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年。

9.3违约责任

任何一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构

如双方同意，可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为[仲裁委员会名称]。

10.3争议解决费用

争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有判决。

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

（1）一方严重违约，经催告后仍不履行；

（2）发生不可抗力事件，导致