二零二四年度建筑安装工程施工合同索赔争议解决条款.docxVIP

二零二四年度建筑安装工程施工合同索赔争议解决条款

本合同目录一览

1.索赔申请的一般条件

1.1索赔事件的界定

1.2索赔申请的时效性

1.3索赔申请的形式要求

2.索赔事件的审查和评估

2.1索赔事件的初步审查

2.2索赔事件的技术评估

2.3索赔事件的财务评估

3.索赔争议的解决方式

3.1争议解决的原则

3.2争议解决的途径

3.3争议解决的时限

4.索赔争议的调解

4.1调解员的选任

4.2调解的程序

4.3调解结果的效力

5.索赔争议的仲裁

5.1仲裁机构的选任

5.2仲裁员的选任

5.3仲裁的程序

5.4仲裁裁决的效力

6.索赔争议的诉讼

6.1诉讼程序的启动

6.2诉讼证据的提交

6.3诉讼审理的程序

6.4诉讼判决的效力

7.索赔事件的处理和补偿

7.1索赔事件的处理原则

7.2索赔事件的补偿标准

7.3索赔事件的补偿方式

8.索赔事件的记录和报告

8.1索赔事件的记录要求

8.2索赔事件的报告要求

8.3索赔事件的档案管理

9.索赔事件的保密条款

9.1保密信息的界定

9.2保密信息的处理

9.3违反保密义务的责任

10.索赔事件的争议解决费用

10.1费用的承担主体

10.2费用计算的依据

10.3费用的支付方式

11.索赔事件的合同解除条款

11.1合同解除的条件

11.2合同解除的程序

11.3合同解除的后果

12.索赔事件的争议解决法律适用

12.1适用法律的选任

12.2法律解释的原则

12.3法律变更的应对

13.索赔事件的争议解决适用条款

13.1争议解决条款的适用范围

13.2争议解决条款的变更

13.3争议解决条款的终止

14.本合同目录一览的效力与解释

第一部分：合同如下：

1.索赔申请的一般条件

1.1索赔事件的界定

1.1.1索赔事件系指在合同履行过程中，因不可抗力、设计变更、工程量清单错误、合同条款不明确等原因，导致承包人增加额外费用或延误工期的情况。

1.1.2索赔事件应具有客观性、合法性和合理性，且承包人应提供充分证据证明索赔事件的存在和影响。

1.2索赔申请的时效性

1.2.1承包人应在索赔事件发生后14日内向发包人提出索赔申请。

1.2.2发包人收到索赔申请后，应在7日内对索赔申请进行审查。

1.3索赔申请的形式要求

1.3.1索赔申请应以书面形式提交，包括索赔事件概述、索赔原因、索赔依据、索赔金额和期限等内容。

1.3.2索赔申请应加盖承包人公章，并由项目负责人签字确认。

2.索赔事件的审查和评估

2.1索赔事件的初步审查

2.1.1发包人收到索赔申请后，应组织相关部门对索赔事件进行初步审查。

2.1.2初步审查应包括对索赔事件的真实性、合法性、合理性和影响程度进行评估。

2.2索赔事件的技术评估

2.2.1发包人应组织相关技术人员对索赔事件进行技术评估。

2.2.2技术评估应包括对索赔事件的技术原因、技术影响和技术解决方案进行评估。

2.3索赔事件的财务评估

2.3.1发包人应组织财务人员进行财务评估。

2.3.2财务评估应包括对索赔事件的经济影响、费用构成和补偿标准进行评估。

3.索赔争议的解决方式

3.1争议解决的原则

3.1.1争议解决应遵循公平、公正、公开的原则。

3.1.2争议解决应尊重合同约定，维护双方的合法权益。

3.2争议解决的途径

3.2.1争议解决途径包括调解、仲裁和诉讼。

3.2.2双方应优先选择调解方式解决争议。

3.3争议解决的时限

3.3.1争议解决应在收到索赔申请之日起60日内完成。

3.3.2如有特殊情况，经双方协商一致，可适当延长争议解决时限。

4.索赔争议的调解

4.1调解员的选任

4.1.1调解员应由双方共同选任，或由相关行业协会推荐。

4.1.2调解员应具备相关专业知识、经验和公正性。

4.2调解的程序

4.2.1调解应在双方自愿的基础上进行。

4.2.2调解程序应包括调解通知、调解会议、调解协议的签订和履行等环节。

4.3调解结果的效力

4.3.1调解协议具有法律效力，双方应严格履行。

4.3.2如一方违反调解协议，另一方有权依法追偿。

5.索赔争议的仲裁

5.1仲裁机构的选任

5.1.1仲裁机构应由双方共同选定，或由相关行业协会推荐。

5.1.2仲裁机构应具备独立、公正、权威的特点。

5.2仲裁员的选任

5.2.1仲裁员应由双方共同选任，或由仲裁机构指定。

5.2.2仲裁员应具备相关专业知识、经验和公正性。

5.3仲裁的程序

5.3.1仲裁程序应包括仲裁通知、仲裁庭组成、仲裁审理、仲裁裁决等环节。

5.4仲裁裁决的效力

5