2024版电力施工合同纠纷解决机制协议.docxVIP

2024版电力施工合同纠纷解决机制协议

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同签订地点

1.5合同双方当事人

2.合同目的和依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.纠纷解决方式

3.1纠纷解决原则

3.2纠纷解决程序

3.3纠纷解决机构

4.纠纷解决费用

4.1费用承担原则

4.2费用计算方法

4.3费用支付方式

5.纠纷解决期限

5.1期限计算方式

5.2期限延长条件

5.3期限延误后果

6.纠纷解决保密

6.1保密原则

6.2保密范围

6.3违反保密义务的责任

7.合同解除和终止

7.1合同解除条件

7.2合同终止条件

7.3合同解除和终止的程序

8.合同违约责任

8.1违约责任承担原则

8.2违约责任形式

8.3违约责任计算方法

9.合同争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效和解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.合同附件

11.1附件名称

11.2附件内容

12.合同其他约定

12.1其他约定事项

12.2其他约定效力

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署当事人

14.合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同名称：《2024版电力施工合同纠纷解决机制协议》

1.2合同编号：2024001

1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同签订地点：市区大厦

1.5合同双方当事人

1.5.1甲方：电力有限公司

1.5.2乙方：建筑工程有限公司

2.合同目的和依据

2.1合同目的

2.1.1明确双方在电力施工过程中产生的纠纷解决机制。

2.1.2保障双方合法权益，维护合同执行过程中的和谐稳定。

2.2合同依据

2.2.1《中华人民共和国合同法》

2.2.2《中华人民共和国电力法》

2.2.3《电力工程施工合同纠纷处理办法》

3.纠纷解决方式

3.1纠纷解决原则

3.1.1公正、公平、公开

3.1.2依法、依规、依合同

3.2纠纷解决程序

3.2.1双方协商

3.2.2仲裁

3.2.3诉讼

3.3纠纷解决机构

3.3.1甲方所在地仲裁委员会

3.3.2乙方所在地仲裁委员会

4.纠纷解决费用

4.1费用承担原则

4.1.1根据纠纷解决结果，由败诉方承担相应费用。

4.2费用计算方法

4.2.1仲裁费按仲裁委员会收费标准计算。

4.2.2诉讼费按人民法院收费标准计算。

4.3费用支付方式

4.3.1费用在纠纷解决过程中由败诉方承担。

4.3.2双方协商解决的费用由双方自行承担。

5.纠纷解决期限

5.1期限计算方式

5.1.1双方协商解决期限不超过30日。

5.1.2仲裁期限不超过60日。

5.1.3诉讼期限按《中华人民共和国民事诉讼法》规定执行。

5.2期限延长条件

5.2.1因特殊情况，双方协商一致可延长解决期限。

5.3期限延误后果

5.3.1一方延误解决期限，对方有权要求其承担违约责任。

6.纠纷解决保密

6.1保密原则

6.1.1双方对纠纷解决过程中涉及的秘密信息负有保密义务。

6.2保密范围

6.2.1涉及合同内容、纠纷解决过程、证据材料等。

6.3违反保密义务的责任

6.3.1违反保密义务，造成对方损失的，承担相应的法律责任。

7.合同解除和终止

7.1合同解除条件

7.1.1因不可抗力导致合同无法履行。

7.1.2双方协商一致解除合同。

7.2合同终止条件

7.2.1合同约定的义务履行完毕。

7.2.2合同约定的终止事由出现。

7.3合同解除和终止的程序