2024版石方工程承包施工合同工期延误赔偿协议3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024版石方工程承包施工合同工期延误赔偿协议

本合同目录一览

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同当事人

1.4合同签订日期

1.5工程概况

1.6工期延误定义

1.7工期延误赔偿计算方法

1.8赔偿支付方式

1.9赔偿责任

1.10争议解决

1.11合同变更与解除

1.12合同生效

1.13其他约定

1.14合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同背景

1.1.1项目名称：[具体项目名称]

1.1.2项目地点：[具体项目地点]

1.1.3承包方：[承包方全称]

1.1.4业主方：[业主方全称]

1.1.5工程合同编号：[工程合同编号]

1.1.6工程合同签订日期：[工程合同签订日期]

第二条合同目的

2.1明确双方在工期延误情况下的权利和义务。

2.2规范工期延误赔偿的计算和支付方式。

2.3促进工程进度，确保工程按期完成。

第三条合同当事人

3.1承包方：[承包方全称]，注册地址：[承包方注册地址]，法定代表人：[承包方法定代表人]，联系电话：[承包方联系电话]。

3.2业主方：[业主方全称]，注册地址：[业主方注册地址]，法定代表人：[业主方法定代表人]，联系电话：[业主方联系电话]。

第四条合同签订日期

4.1本协议签订日期为：[协议签订日期]。

第五条工程概况

5.1工程名称：[具体工程名称]

5.2工程内容：[具体工程内容描述]

5.3工程规模：[具体工程规模描述]

5.4工期要求：[具体工期要求]

第六条工期延误定义

6.1工期延误：指承包方未能在合同约定的工期内完成工程。

6.2工期延误原因：包括但不限于自然灾害、政府行为、不可抗力等因素。

第七条工期延误赔偿计算方法

7.1赔偿标准：[具体赔偿标准，如每日赔偿金额]

7.2计算方式：[具体计算方式，如按实际延误天数计算]

7.3赔偿起始时间：自工期延误之日起至工程实际完成之日止。

7.4赔偿支付：承包方应在赔偿产生之日起[具体时间，如10个工作日内]向业主方支付赔偿金。

第八条赔偿支付方式

8.1赔偿金应以人民币计算，并以人民币支付。

8.2业主方应在收到承包方提供的工期延误证明文件后，[具体时间，如5个工作日内]支付赔偿金。

8.3赔偿金支付账户：[业主方指定银行账户信息]

8.4赔偿金支付凭证：承包方应在支付赔偿金后，向业主方提供相应的支付凭证。

第九条赔偿责任

9.1承包方应承担因工期延误而产生的全部赔偿责任。

9.2业主方有权要求承包方支付因工期延误造成的额外损失。

9.3承包方不得以任何理由拒绝支付赔偿金。

第十条争议解决

10.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

10.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一项合同变更与解除

11.1合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

11.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并免除双方的责任。

11.3合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同继续履行。

第十二项合同生效

12.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

12.2本协议一式两份，双方各执一份。

第十三项其他约定

13.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

13.2本协议的解释权归双方共同所有。

13.3本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

第十四项合同附件

14.1附件一：工期延误赔偿计算明细表

14.2附件二：工程进度表

14.3附件三：合同签订证明文件

14.4附件四：其他相关文件

第二部分：第三方介入后的修正

第一条第三方定义

1.1.1本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，参与合同履行过程中的任何第三方机构或个人，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、仲裁机构等。

第二条第三方介入的情形

2.1.1.1合同履行过程中出现重大技术或管理问题；

2.1.1.2双方无法就某些事项达成一致意见；

2.1.1.3发生争议，需要第三方进行调解或仲裁。

第三条第三方责任限额

3.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。

3.1.2第三方的责任限额包括但不限于：

3.1.2.1第三方提供的服务或咨询产生的直接经济损失；

3.1.2.2第三方因自身原因导致合同履行延误造成的经济损失；

3.1.2.3第三方违反合同约定给甲乙双方造成的损失。

第四