2024版预制装配式建筑钢筋工程劳务分包合同范本-@-2.docxVIP

2024版预制装配式建筑钢筋工程劳务分包合同范本2

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1预制装配式建筑

1.2钢筋工程

1.3劳务分包

2.合同双方信息

2.1分包方信息

2.2总包方信息

2.3监理方信息

3.合同标的

3.1钢筋工程范围

3.2工程量清单

3.3工程质量标准

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期约定

4.3工期延误责任

5.劳务分包价格

5.1分包工程总价

5.2计价方式

5.3付款方式

5.4价格调整机制

6.工程材料

6.1材料供应责任

6.2材料质量要求

6.3材料验收与保管

7.施工组织与安全

7.1施工组织设计

7.2施工安全措施

7.3安全责任

8.技术服务与质量管理

8.1技术服务内容

8.2质量管理要求

8.3质量检验与验收

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金计算

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3解除后的责任

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.其他约定

13.1法律适用

13.2合同份数

13.3通知与送达

13.4合同附件

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1预制装配式建筑：指在工厂内完成建筑构件的预制，然后在施工现场进行装配的建筑方式。

1.2钢筋工程：指在预制装配式建筑中，对钢筋进行加工、绑扎、焊接、安装等工序的工程。

1.3劳务分包：指分包方根据总包方的要求，承担钢筋工程的施工任务。

2.合同双方信息

2.1分包方信息：包括分包方的名称、法定代表人、注册资本、注册地址、联系电话等。

2.2总包方信息：包括总包方的名称、法定代表人、注册资本、注册地址、联系电话等。

2.3监理方信息：包括监理方的名称、法定代表人、注册资本、注册地址、联系电话等。

3.合同标的

3.1钢筋工程范围：包括钢筋加工、绑扎、焊接、安装等工序，以及相关辅助工作。

3.2工程量清单：详细列出钢筋工程所需的各类材料、人工、机械等工程量。

3.3工程质量标准：参照国家相关标准，确保钢筋工程符合质量要求。

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划：明确工程各个阶段的完成时间，包括钢筋加工、绑扎、焊接、安装等工序。

4.2工期约定：合同工期自开工之日起至竣工验收合格之日止，共计个月。

4.3工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一天，应向总包方支付元违约金。

5.劳务分包价格

5.1分包工程总价：根据工程量清单及市场行情，经双方协商确定分包工程总价为万元。

5.2计价方式：采用固定总价方式，不因工程量、材料价格、人工费用等因素变化而调整。

5.3付款方式：分阶段支付，具体支付比例及时间节点由双方另行约定。

5.4价格调整机制：如遇政策性调价、市场价格波动等情况，经双方协商一致后可对价格进行调整。

6.工程材料

6.1材料供应责任：分包方负责提供工程所需的各类材料，并保证材料质量符合要求。

6.2材料质量要求：钢筋等材料应符合国家相关标准，并提供相关质量证明文件。

6.3材料验收与保管：材料到货后，双方应共同验收，对不合格材料有权拒收，并要求分包方及时更换。

7.施工组织与安全

7.1施工组织设计：分包方应根据工程特点及施工要求，编制施工组织设计，经总包方审批后方可实施。

7.2施工安全措施：分包方应制定安全措施，确保施工过程中人员、设备、材料安全。

7.3安全责任：分包方应对施工现场的安全负责，如发生安全事故，分包方应承担相应责任。

8.技术服务与质量管理

8.1技术服务内容：分包方提供现场技术服务，包括技术指导、质量监督、工艺改进等。

8.2质量管理要求：分包方应严格按照国家及行业相关标准进行质量管理，确保工程质量达到设计要求。

8.3质量检验与验收：分包方应进行自检，并在工程完成后，由总包方或监理方进行验收。

9.违约责任

9.1违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料供应不及时、技术服务不到位等。

9.2违约责任承担：违约方应按照合同约定支付违约金，并承担由此产生的损失。

9.3违约金计算：违约金按每日元计算，直至违约情形消除。

10.争议解决

10.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

10.2争议解决机构：仲裁委员会。

10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。

11.合同解除

11.1合同解除条