2024版绿色住宅小区个人承包施工合同协议书.docxVIP

2024版绿色住宅小区个人承包施工合同协议书

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包人基本信息

1.2发包人基本信息

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同工期及进度

3.1工期安排

3.2进度节点

3.3工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检测与验收

4.3质量保修期

5.工程造价及付款方式

5.1工程造价构成

5.2付款方式

5.3付款进度

5.4逾期付款责任

6.合同变更及解除

6.1变更范围及程序

6.2合同解除条件

6.3解除程序及责任

7.材料设备供应

7.1材料设备供应责任

7.2材料设备验收

7.3材料设备保管与损耗

8.工程保险

8.1保险范围

8.2保险责任

8.3保险费用及支付

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决费用

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约责任赔偿

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：工程图纸及技术规范

12.2附件二：工程量清单

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包人基本信息

承包人名称：

注册地址：

法定代表人：

联系电话：

1.2发包人基本信息

发包人名称：

注册地址：

法定代表人：

联系电话：

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称：2024版绿色住宅小区个人承包施工项目

2.2工程地点：某市某区某街道某小区

2.3工程规模：总建筑面积平方米，绿化面积平方米

2.4工程内容：包括住宅楼、商业楼、地下车库等基础设施建设及室内外装修工程

3.合同工期及进度

3.1工期安排：合同工期为个月，自合同生效之日起计算

3.2进度节点：工程分为四个阶段，每个阶段完成后进行验收，具体节点如下：

3.2.1第一阶段：土建施工，天内完成

3.2.2第二阶段：主体结构施工，天内完成

3.2.3第三阶段：装饰装修施工，天内完成

3.2.4第四阶段：竣工验收，天内完成

3.3工期延误责任：因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应向发包人支付元违约金

4.工程质量要求

4.2质量检测与验收：工程过程中，承包人应定期进行质量检测，并积极配合发包人进行工程验收

4.3质量保修期：自竣工验收合格之日起，工程保修期为年

5.工程造价及付款方式

5.1工程造价构成：包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等

5.2付款方式：分阶段付款，每个阶段完成后支付对应款项的%，具体付款进度如下：

5.2.1阶段一：土建施工完成后，支付工程总价的%

5.2.2阶段二：主体结构施工完成后，支付工程总价的%

5.2.3阶段三：装饰装修施工完成后，支付工程总价的%

5.2.4阶段四：竣工验收合格后，支付工程总价的%

5.3付款进度：每个阶段完成后，发包人应在天内支付相应款项

5.4逾期付款责任：发包人逾期付款，每逾期一天，应向承包人支付元违约金

6.合同变更及解除

6.1变更范围及程序：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议

6.2.1一方严重违约，经另一方催告后仍未改正

6.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行

6.3解除程序及责任：一方提出解除合同，应书面通知另一方，并说明理由；合同解除后，双方应按照约定承担相应责任

8.工程保险

8.1保险范围：承包人应办理建筑工程一切险、意外伤害险和第三者责任险，保险金额应不低于工程合同价的%

8.2保险责任：保险责任范围应包括因自然灾害、意外事故导致的工程损失、人员伤亡及第三者责任

8.3保险费用及支付：保险费用由承包人承担，并于合同签订后天内支付给保险公司

9.争议解决

9.1争议解决方式：合同双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁

9.2争议解决机构：合同争议提交某市仲裁委员会进行仲裁

9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外

10.违约责任

10.1.1承包人未按时完成工程进度

10.1.2承包人工程质量不符合约定

10.1.3承包人逾期付款

10.1.4发包人未按时支付工程款

10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔