2024年度水利工程水土保持与生态修复合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度水利工程水土保持与生态修复合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.合同签订背景及依据

2.1项目背景

2.2相关法律法规和政策

2.3项目批准文件

3.项目范围及内容

3.1工程概况

3.2水土保持措施

3.3生态修复措施

4.工程质量要求

4.1水土保持工程质量要求

4.2生态修复工程质量要求

5.工程进度安排

5.1工程建设阶段划分

5.2各阶段工期要求

5.3进度调整及延误责任

6.工程费用及支付方式

6.1工程费用构成

6.2工程费用结算方式

6.3工程款支付进度

7.工程验收及移交

7.1工程验收标准

7.2工程验收程序

7.3工程移交手续

8.合同变更及解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3合同变更及解除程序

9.违约责任及争议解决

9.1违约责任承担

9.2争议解决方式

9.3争议解决程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.其他约定事项

11.1保密条款

11.2不可抗力条款

11.3其他约定事项

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：技术规范

12.4附件四：合同签订证明文件

13.合同签署

13.1合同签署日期

13.2合同签署地点

13.3合同签署人员

14.合同附件签署

14.1附件一签署

14.2附件二签署

14.3附件三签署

14.4附件四签署

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：X水利工程有限责任公司

乙方：X生态修复工程公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

第二条合同签订背景及依据

2.1项目背景

本合同项目为2024年度水利工程水土保持与生态修复项目，旨在改善项目区域的水土流失状况，提升生态环境质量。

2.2相关法律法规和政策

本合同签订依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规及国家相关政策。

2.3项目批准文件

项目批准文件为《2024年度水利工程水土保持与生态修复项目批复》（文件编号：X）

第三条项目范围及内容

3.1工程概况

项目位于省市县，工程内容包括水土保持和生态修复两部分。

3.2水土保持措施

水土保持措施包括：水土流失防治工程、植被恢复工程、土地整治工程等。

3.3生态修复措施

生态修复措施包括：植被恢复、土壤改良、水源保护、生物多样性保护等。

第四条工程质量要求

4.1水土保持工程质量要求

水土保持工程质量要求符合国家相关标准，确保工程安全、稳定、有效。

4.2生态修复工程质量要求

生态修复工程质量要求符合国家相关标准，确保生态修复效果显著、持久。

第五条工程进度安排

5.1工程建设阶段划分

工程建设阶段划分为：前期准备、主体施工、竣工验收。

5.2各阶段工期要求

前期准备阶段：30天

主体施工阶段：120天

竣工验收阶段：15天

5.3进度调整及延误责任

因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商调整工期，并承担相应责任。

第六条工程费用及支付方式

6.1工程费用构成

工程费用包括：设计费、材料费、人工费、机械费、管理费等。

6.2工程费用结算方式

工程费用按月结算，每月末根据实际完成工程量进行结算。

6.3工程款支付进度

工程款支付进度为：合同签订后支付10%，中期支付60%，竣工验收合格后支付30%。

第八条合同变更及解除

8.1合同变更条件

合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议，变更内容应包括但不限于工程范围、质量要求、工期、费用等。

8.2合同解除条件

（1）一方违约，经另一方催告后仍未履行；

（2）发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行；

（3）双方协商一致解除合同。

8.3合同变更及解除程序

第九条违约责任及争议解决

9.1违约责任承担

任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.2争议解决方式

发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3争议解决程序

争议解决程序包括：

（1）提交争议材料；

（2）法院受理；

（3）法院审理；

（4）法院判决或调解。

第十条合同生效及