电力工程施工联系范本变电站建设.pdfVIP

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

电力工程施工联系范本变电站建设

电力工程施工联系范本——变电站建设

一、甲方（委托方）：

法定代表人/经营者姓名：

联系地址：

联系电话：

二、乙方（承包方）：

法定代表人/经营者姓名：

联系地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》及相关法律法规的规

定，甲方与乙方就变电站建设项目进行施工的有关事宜，达成以下合

同，并共同遵守相关约定：

第一条项目背景

1.1甲方拥有变电站建设项目的合法权益，并希望与乙方合作完成

该项目的施工工作。

1.2乙方具备从事变电站建设工程的资质，并同意接受甲方委托，

承担该项目的施工任务。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

第二条工程内容

2.1工程名称：变电站建设工程。

2.2工程地点：（具体地点）。

2.3工程规模：（工程规模描述）。

2.4工程内容：（具体工程内容描述）。

第三条合同价款

3.1合同价款：人民币（大写）（小写）元整。

3.2价款支付方式：（支付方式描述）。

3.3甲乙双方约定工程各阶段的支付比例及时间节点如下：

（支付比例及时间节点表格）

第四条工期要求

4.1工程开始日期：（具体日期）。

4.2工程竣工日期：（具体日期）。

4.3工期延误处罚：工期延误超过合同约定的，乙方应按每日违约

金额（具体金额）承担违约责任。

第五条材料配送及设备安装

5.1材料采购：甲方负责提供工程所需的材料，乙方负责参与材料

的采购工作。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

5.2设备安装：乙方负责根据工程图纸和相关规范要求进行设备的

安装工作。

第六条质量要求

6.1工程质量：乙方应按照规划设计和相关标准要求，保证施工过

程及竣工工程的质量。

6.2质量保证期：竣工验收合格后，乙方应承担质量保证责任，保

修期为合同约定的（具体时间）。

第七条安全与环保要求

7.1施工安全：乙方应制定并遵守施工安全管理制度，确保施工过

程的安全，防止事故发生。

7.2环境保护：乙方应合法处理施工过程中产生的废弃物，保护环

境，确保施工不对周边环境造成不良影响。

第八条违约责任

8.1乙方如未按合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方承担违

约责任，并根据实际损失进行索赔。

8.2如甲方未按合同约定支付工程价款，乙方有权要求甲方承担违

约责任，并可要求支付违约金。

第九条纠纷解决

9.1合同履行过程中发生的争议，应协商；若协商无法达成一

致意见，可通过友好谈判解决。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

9.2若友好谈判无法解决争议，则应向工程所在地法院提起诉讼，

接受法律裁决。

第十条合同变更与解除

10.1合同变更：任