2024版古建项目承包书范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024版古建项目承包书范本

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间与地点

1.3合同签订程序

1.4合同生效条件

1.5合同变更与解除

1.6合同纠纷解决方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

2.5项目期限

2.6项目进度安排

3.承包人义务

3.1承包人资质要求

3.2施工组织与管理

3.3施工人员配备

3.4施工材料设备

3.5施工质量控制

3.6施工安全与环保

3.7施工资料与档案管理

3.8工程验收与交付

4.业主义务

4.1业主资质要求

4.2工程款支付

4.3施工现场管理

4.4工程变更与调整

4.5工程验收与交付

4.6其他义务

5.工程款支付

5.1工程款支付方式

5.2工程款支付时间

5.3工程款支付比例

5.4工程款支付条件

5.5工程款支付争议解决

6.工期延误与赶工

6.1工期延误原因及处理

6.2赶工措施与费用

6.3工期延误责任

7.施工变更

7.1变更原因及程序

7.2变更内容与费用

7.3变更责任与争议解决

8.施工质量

8.1质量要求与标准

8.2质量检查与验收

8.3质量保证期

8.4质量纠纷解决

9.施工安全

9.1安全生产要求

9.2安全防护措施

9.3安全事故处理

9.4安全责任

10.施工环保

10.1环保要求与标准

10.2环保措施与设施

10.3环保事故处理

10.4环保责任

11.保险

11.1保险种类与范围

11.2保险金额与期限

11.3保险费支付

11.4保险理赔

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约赔偿

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后处理

14.合同终止与清算

14.1合同终止条件

14.2合同终止程序

14.3合同终止后处理

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.1.1承包人名称：____________________

1.1.2承包人地址：____________________

1.1.3承包人法定代表人：____________________

1.1.4业主名称：____________________

1.1.5业主地址：____________________

1.1.6业主法定代表人：____________________

1.2合同订立时间与地点

1.2.1合同订立时间：____________________

1.2.2合同订立地点：____________________

1.3合同签订程序

1.3.1双方代表在合同上签字盖章。

1.3.2双方代表确认合同内容无误。

1.4合同生效条件

1.4.1合同双方签字盖章后生效。

1.4.2合同需经当地政府部门审批后生效。

1.5合同变更与解除

1.5.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。

1.5.2合同解除需经双方协商一致，并以书面形式签署。

1.6合同纠纷解决方式

1.6.1双方应友好协商解决合同纠纷。

1.6.2如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。

1.6.3如仲裁不成，可依法向人民法院起诉。

2.项目概况

2.1项目名称：____________________

2.2项目地点：____________________

2.3项目规模：____________________

2.4项目内容：____________________

2.5项目期限：____________________

2.6项目进度安排

2.6.1施工准备阶段：____________________

2.6.2施工阶段：____________________

2.6.3验收阶段：____________________

3.承包人义务

3.1承包人资质要求

3.1.1承包人须具备相应古建项目施工资质。

3.1.2承包人须提供相关资质证书复印件。

3.2施工组织与管理

3.2.1承包人应建立健全施工组织机构。

3.2.2承包人应制定施工方案和安全生产措施。

3.3施工人员配备

3.3.1承包人应配备足够数量的专业施工人员。

3.3.2施工人员应具备相应的专业技能和职业资格证书。

3.4施工材料设备