通用建筑协议施工索赔细则版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用建筑协议施工索赔细则版

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与解释

1.2适用范围

1.3法律效力

2.施工合同的签订与履行

2.1签订合同

2.2履行合同

2.3合同变更

3.施工索赔的条件与范围

3.1索赔条件

3.2索赔范围

4.施工索赔的程序与方法

4.1索赔程序

4.2索赔方法

5.施工索赔的证据与材料

5.1证据要求

5.2材料提交

6.施工索赔的计算与赔偿

6.1赔偿计算

6.2赔偿支付

7.施工索赔的争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律途径

8.施工合同的违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

9.施工合同的解除与终止

9.1解除合同

9.2终止合同

10.施工合同的权益保护

10.1权益保障

10.2保密条款

11.施工合同的履行监督与检查

11.1监督与检查

11.2工程验收

12.施工合同的税收与保险

12.1税收规定

12.2保险责任

13.施工合同的适用法律与争议管辖

13.1适用法律

13.2争议管辖

14.其他条款

14.1一般条款

14.2特殊条款

第一部分：合同如下：

1.总则

1.1定义与解释

1.1.2甲方是指合同中明确指明的委托人、发包人或业主。

1.1.3乙方是指合同中明确指明的承包人、施工方或乙方指定的分包商。

1.1.4其他相关术语和定义，如有不一致，以本合同的约定为准。

1.2适用范围

1.2.1本合同适用于甲方与乙方之间的一切通用建筑工程项目的施工活动。

1.2.2本合同不适用于甲方与乙方之间非通用建筑工程项目的施工活动。

1.3法律效力

1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并交付使用之日终止。

1.3.2本合同未尽事宜，按照相关法律法规执行。

2.施工合同的签订与履行

2.1签订合同

2.1.1甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、技术规范、施工图纸等相关资料。

2.1.2乙方应根据甲方提供的资料，编制施工组织设计、施工方案、施工进度计划等，并提交甲方审批。

2.1.3双方就合同条款达成一致，签字盖章后，合同即告成立。

2.2履行合同

2.2.1乙方应按照合同约定的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等进行施工。

2.2.2甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间、付款金额等向乙方支付工程款。

2.3合同变更

2.3.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2.3.2合同变更不得影响工程的质量和安全，不得增加甲方的费用负担。

3.施工索赔的条件与范围

3.1索赔条件

3.1.1乙方因甲方原因造成施工进度延误、工程质量问题、安全事故等，有权向甲方提出索赔。

3.1.2乙方因不可抗力原因造成施工进度延误、工程质量问题、安全事故等，有权向甲方提出索赔。

3.2索赔范围

3.2.1

乙方因甲方原因造成的损失，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。

3.2.2乙方因不可抗力原因造成的损失，按照相关法律法规和政策规定进行赔偿。

4.施工索赔的程序与方法

4.1索赔程序

4.1.1乙方发现索赔事项后，应在15日内向甲方提出书面索赔。

4.1.2甲方收到索赔报告后，应在15日内对索赔事项进行核实，并与乙方协商解决。

4.1.3甲方对索赔事项有异议的，应在15日内向乙方提出书面答复，并说明理由。

4.2索赔方法

4.2.1双方协商解决：双方就索赔事项进行协商，达成一致后，签订索赔协议。

4.2.2调解解决：双方协商不成，可向合同约定的调解机构申请调解。

4.2.3仲裁解决：双方协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

4.2.4法律途径：双方协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

5.施工索赔的证据与材料

5.1证据要求

5.1.1索赔报告应包括索赔事项的描述、索赔的理由、索赔的要求等。

5.1.2索赔证据应真实、完整、合法，能够证明索赔事项的真实性和合理性。

5.2材料提交

5.2.1乙方应在索赔报告中附上相关证据材料，包括但不限于合同文件、施工记录、图纸、照片、视频等。

5.2.2甲方应在收到乙方索赔报告后，及时对证据材料进行审核，并提出异议或者书面答复。

8.施工合同的违约责任

8.1违约行为

8.1.1甲方违反合同约定，导致工程进度延误、工程质量问题、安全事故等，应承担相应的违约责任。

8