2024建筑施工劳务分包合同6篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024建筑施工劳务分包合同

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1分包单位名称、地址、联系人及联系方式

1.2总包单位名称、地址、联系人及联系方式

1.3项目名称、地点、规模及合同总价

第二条合同标的及工程概况

2.1工程名称、地点、规模及合同总价

2.2施工图纸及技术资料

2.3施工期限及进度要求

2.4质量标准及验收办法

第三条施工组织设计及施工方案

3.1施工组织设计

3.2施工方案及施工工艺

3.3施工安全措施

第四条材料供应及设备租赁

4.1材料供应

4.2设备租赁

4.3材料及设备验收及质量保证

第五条工程款支付及结算

5.1工程款支付方式及比例

5.2预付款及进度款支付

5.3结算及竣工结算

5.4拖欠工程款的处理

第六条工程验收及保修

6.1工程验收标准及程序

6.2竣工验收及备案

6.3工程保修及保修期

第七条违约责任及处理

7.1违约责任及赔偿

7.2违约行为的认定及处理

7.3违约责任的免除

第八条争议解决及法律适用

8.1争议解决方式

8.2法律适用及管辖法院

8.3争议解决的其他约定

第九条合同生效及解除

9.1合同生效条件

9.2合同解除条件及程序

9.3合同解除后的处理

第十条合同附件及补充协议

10.1合同附件

10.2补充协议

第十一条其他约定事项

11.1知识产权保护

11.2保密条款

11.3税收政策及费用承担

11.4合同修改及补充

第十二条合同生效日期及签署

12.1合同生效日期

12.2合同签署日期

12.3合同签署地点

第十三条合同解除及终止

13.1合同解除及终止条件

13.2合同解除及终止后的处理

13.3合同解除及终止的其他约定

第十四条合同附件及补充协议的效力

14.1合同附件及补充协议的效力

14.2合同附件及补充协议的修改及补充

14.3合同附件及补充协议的签署日期

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1分包单位名称：X有限公司

1.2分包单位地址：省市区路号

1.3分包单位联系人：

1.5总包单位名称：YYY建设有限公司

1.6总包单位地址：省市区路号

1.7总包单位联系人：

1.9项目名称：住宅小区

1.10项目地点：省市区

1.11项目规模：总建筑面积约10万平方米

1.12合同总价：人民币壹仟万元整（￥1000000.00）

第二条合同标的及工程概况

2.1工程名称：住宅小区建筑施工劳务分包

2.2施工图纸及技术资料：详见附件一

2.3施工期限：自2024年4月1日起至2025年3月31日止，共计12个月

2.4质量标准：符合国家及行业相关质量标准

2.5验收办法：按国家及行业相关验收标准进行验收

第三条施工组织设计及施工方案

3.1施工组织设计：详见附件二

3.2施工方案及施工工艺：详见附件三

3.3施工安全措施：详见附件四

第四条材料供应及设备租赁

4.1材料供应：由总包单位负责提供材料，分包单位负责材料验收及使用

4.2设备租赁：由分包单位负责租赁施工设备，并确保设备符合施工要求

4.3材料及设备验收及质量保证：详见附件五

第五条工程款支付及结算

5.1工程款支付方式：分阶段支付，按工程进度及质量进行支付

5.2预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的10%

5.3进度款：每完成一定工程量后支付，支付比例为已完成工程量的80%

5.4结算及竣工结算：详见附件六

5.5拖欠工程款的处理：自付款期限届满之日起，每日按欠款金额的万分之五支付滞纳金

第六条工程验收及保修

6.1工程验收标准及程序：详见附件七

6.2竣工验收及备案：自工程完工之日起30日内完成竣工验收及备案

6.3工程保修及保修期：详见附件八

第七条违约责任及处理

7.1违约责任及赔偿：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失

7.2违约行为的认定及处理：详见附件九

7.3违约责任的免除：因不可抗力导致合同无法履行或无法按约定履行，可免除违约责任

”

第八条争议解决及法律适用

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.3管辖法院：本合同争议的解决，由合同签订地人民法院管