2025工程地板砖施工合同书.docxVIP

?合同编号：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

第二条施工范围及要求

2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的地板砖施工，包括但不限于：

2.2乙方应保证施工质量，符合国家及行业相关标准和规范要求，确保工程安全、可靠、美观。

第三条施工期限

3.1乙方应按照甲方要求，确保工程在内完成。

3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，征得甲方同意后方可延长。

第四条质量保证

4.1乙方应对施工质量负责，自工程竣工验收合格之日起年内，如有质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

4.2乙方应承担因施工原因造成的工程质量事故责任。

第五条合同价格

5.1双方确认，本合同施工费用为人民币元（大写：元整）。

5.2乙方在签订合应向甲方支付合同总价款的%作为定金，余款在工程竣工验收合格后支付。

第六条付款方式及时间

6.1甲方支付给乙方的款项，应通过银行转账方式进行，账号信息如下：

户名：

账号：

开户银行：

6.2付款时间及金额按本合同约定的付款条款执行。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

7.2乙方如未能按期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付合同总价款的%作为逾期违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保遵守中华人民共和国相关法律法规，如《合同法》、《建筑法》、《民法典》等。若在合同执行过程中出现违法行为，应立即停止，并根据法律规定承担相应责任。

2.合同的修改和补充：本合同在履行过程中，如双方同意对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订补充协议，并由双方盖章确认。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同的解除和终止：在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.保密条款：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。泄露对方的商业秘密和机密信息，泄露方应承担相应的法律责任。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.施工范围：指合同中约定的乙方应完成的施工内容和工程部位。

4.施工期限：指乙方完成施工任务的期限，自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。

5.质量保证：指乙方对施工质量承担责任，确保工程安全、可靠、美观。

6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。

7.逾期违约金：指乙方未按期完成工程，应向甲方支付的违约赔偿金。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

9.补充协议：指在原合同基础上，对合同内容进行修改或补充的书面协议。

10.法律效力：指合同及其补充协议在法律上的约束力，双方均应遵守合同约定，履行合同义务。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程中的地板砖施工，包括但不限于住宅、商业、办公楼、公共场所等。

2.当甲方需要乙方承担地板砖施工任务，并确保施工质量符合相关标准时。

3.本合同可作为乙方在竞标过程中，展示施工能力和责任承诺的依据。

补充条款：

1.施工图纸和技术要求：乙方