混凝土施工合同书.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

混凝土施工合同书

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3合同所指的混凝土施工

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程进度安排

第三条合同价格

3.1混凝土供应价格

3.2施工费用

3.3支付方式

3.4价格调整机制

第四条材料供应

4.1混凝土质量标准

4.2供应数量及时间

4.3材料验收及质量异议

第五条施工要求

5.1施工工艺及标准

5.2施工进度及配合

5.3安全文明施工

第六条质量保证

6.1质量责任

6.2质量检查与验收

6.3质量问题处理

第七条工期延误

7.1工期延期责任

7.2工期延误的补偿

第八条违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

第十一条合同的终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止后的处理

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约保密条款

第十三条其他条款

13.1合同的生效条件

13.2合同的续签

13.3合同的转让

第十四条合同的附件

14.1附件清单

14.2附件的有效性

结束

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称：×××工程有限公司

甲方地址：×××市×××区×××路×××号

1.2乙方名称：×××建筑材料有限公司

乙方地址：×××市×××区×××路×××号

1.3合同所指的混凝土施工：包括但不限于混凝土浇筑、捣实、养护、拆除模板等工作。

第二条工程概况

2.1工程名称：×××住宅小区建设项目

2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号

2.3工程规模：共计××栋楼，××个单元，建筑面积××万平方米

2.4工程进度安排：按照甲方提供的施工计划和时间表进行。

第三条合同价格

3.1混凝土供应价格：根据市场价格及乙方供应混凝土的质量、数量等因素，双方协商确定。

3.2施工费用：根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及乙方施工方案，双方协商确定。

3.3支付方式：按照工程进度，甲方分期支付乙方合同款项。

3.4价格调整机制：如遇市场行情变动，双方可按约定方式进行价格调整。

第四条材料供应

4.1混凝土质量标准：按照国家标准及甲方要求，满足工程设计和施工需要。

4.2供应数量及时间：根据甲方施工进度和需求，乙方按时供应相应数量的混凝土。

4.3材料验收及质量异议：甲方对乙方供应的混凝土进行验收，如发现质量问题，应及时通知乙方处理。

第五条施工要求

5.1施工工艺及标准：乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及国家标准进行施工。

5.2施工进度及配合：乙方应确保施工进度与甲方工程进度相协调，并做好与其他施工单位的配合工作。

5.3安全文明施工：乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方安全要求进行施工，确保施工安全。

第六条质量保证

6.1质量责任：乙方对施工质量负责，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

6.2质量检查与验收：甲方有权对乙方施工质量进行检查和验收，乙方应予以配合。

6.3质量问题处理：如发现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。

第七条工期延误

7.1工期延期责任：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

7.2工期延误的补偿：因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方可协商确定补偿事宜。

第八条违约责任

8.1违约情形：违反合同约定的义务，导致合同无法履行或造成甲方损失的。

8.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。

第九条争议解决

（1）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：如选择诉讼解决，双方应遵守相关法律法规，接受相关法院的管辖。

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更条件：合同履行过程中，经双方协商一致，可以对合同内容进行变更。

10.2合同解除条件：合同履行过程中，发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。

第十一条合同的终止

11.1合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕。

11.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求拆除施工临时设施