电力配电安装合作2024版分包协议样式版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

电力配电安装合作2024版分包协议样式版B版

本合同目录一览

1.合作概述

1.1合作范围

1.2合作期限

1.3合作目标

2.分包商责任

2.1分包商义务

2.2分包商资质要求

2.3分包商施工标准

3.甲方责任

3.1甲方义务

3.2甲方提供的条件

3.3甲方监督与检查

4.工程质量与验收

4.1工程质量标准

4.2验收程序

4.3质量问题处理

5.工程进度与时间安排

5.1工程进度计划

5.2工期延误责任

5.3提前完成奖励

6.工程款项

6.1付款方式

6.2付款进度

6.3款项扣除与退还

7.保险责任

7.1分包商保险

7.2甲方保险

7.3保险事故处理

8.违约责任

8.1分包商违约

8.2甲方违约

8.3违约赔偿金额

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2调解与仲裁

9.3法律适用

10.合同的变更与终止

10.1合同变更条件

10.2合同终止条件

10.3终止后的事宜处理

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3泄露后果

12.合同的生效与解除

12.1合同生效条件

12.2合同解除条件

12.3解除后的责任处理

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律变更

13.3第三方受益人

14.附件

14.1工程图纸

14.2技术规范

14.3保险单据

第一部分：合同如下：

第一条合作概述

1.1合作范围

本合同项下的合作范围包括但不限于：电力配电系统的安装、调试、运行维护及相关技术支持。

1.2合作期限

合作期限自双方签订合同之日起至工程验收合格，并交付使用之日起算。

1.3合作目标

双方共同确保电力配电系统的安装质量，按期完成工程，并保证系统的稳定运行。

第二条分包商责任

2.1分包商义务

分包商应按照甲方的要求，按时完成电力配电系统的安装工作，并保证安装质量。

2.2分包商资质要求

分包商应具备国家规定的电力配电安装资质，并提供相关资质证明文件。

2.3分包商施工标准

分包商应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

第三条甲方责任

3.1甲方义务

甲方应按照合同约定，向分包商提供施工所需的条件，包括施工场地、原材料等。

3.2甲方提供的条件

甲方应确保施工场地的安全性，提供必要的施工设备和设施，以及相关施工图纸和技术资料。

3.3甲方监督与检查

甲方有权对分包商的施工过程进行监督和检查，分包商应积极配合。

第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准

电力配电系统的安装应符合国家及行业标准，并满足甲方要求。

4.2验收程序

工程完成后，甲方应组织验收，分包商应提供相关资料，协助甲方进行验收。

4.3质量问题处理

如工程验收不合格，分包商应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

第五条工程进度与时间安排

5.1工程进度计划

分包商应按照合同约定的时间节点，提交工程进度计划，并确保按计划施工。

5.2工期延误责任

如分包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应责任。

5.3提前完成奖励

如分包商提前完成工程，甲方可视情况给予奖励。

第六条工程款项

6.1付款方式

工程款项的支付分为进度付款和验收付款两部分。

6.2付款进度

进度付款根据工程实际进度按合同约定的比例支付。

6.3款项扣除与退还

如分包商违约，甲方有权扣除相应款项；如分包商提前完成工程，甲方有权退还相应款项。

第八条保险责任

8.1分包商保险

分包商应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。

8.2甲方保险

甲方应为其工作人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。

8.3保险事故处理

如发生保险事故，分包商和甲方应立即通知保险公司，并按照保险条款处理相关事宜。

第九条违约责任

9.1分包商违约

分包商违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求分包商承担违约责任。

9.2甲方违约

甲方违反合同约定，分包商有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

9.3违约赔偿金额

违约方应按照合同约定支付违约金，如无约定，则违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

10.2调解与仲裁

双方可约定提交仲裁委员会进行仲裁，或由甲方所在地人民法院进行调解。

10.3法律适用

本合同的签订、效