原创力文档- 1、本文档共11页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版混凝土工程劳务分包合同（冬季施工版）
本合同目录一览
1.1合同当事人信息
1.2合同标的
1.3施工内容
1.4施工地点及范围
1.5施工时间及进度要求
1.6施工质量标准
1.7工程量及计量
1.8工程款支付方式及时间
1.9施工安全管理
1.10争议解决
1.11合同生效及终止
1.12其他约定
1.13合同附件
1.14合同签署及生效日期
第一部分：合同如下：
1.1合同当事人信息
1.1.1分包方：[分包方全称]
1.1.2总包方：[总包方全称]
1.1.3合同签订日期：[合同签订日期]
1.1.4合同签订地点：[合同签订地点]
1.2合同标的
1.2.1本合同标的为：[具体工程名称]
1.2.2工程地点：[具体工程地址]
1.2.3工程内容：[具体施工内容描述，包括混凝土浇筑、模板搭建、钢筋绑扎等]
1.3施工内容
1.3.1施工范围：[详细列出施工范围，包括但不限于各个分项工程]
1.3.2施工图纸：[明确施工图纸的提供方、提供时间及图纸的完整性要求]
1.3.3施工规范：[明确施工过程中需遵循的国家、行业及地方施工规范]
1.4施工地点及范围
1.4.1施工地点：[详细列出施工地点，包括具体坐标和周边环境]
1.4.2施工范围：[明确施工区域边界，包括与相邻区域的界定]
1.5施工时间及进度要求
1.5.1施工工期：[明确合同约定的总工期，如：150日历天]
1.5.2进度计划：[详细列出各分项工程的施工进度计划，包括关键节点时间]
1.5.3工期延误责任：[明确因分包方原因导致的工期延误责任及处理方式]
1.6施工质量标准
1.6.1质量标准：[明确合同约定的质量标准，参照国家、行业及地方相关规范]
1.6.2质量检验：[明确质量检验的程序、方法和责任主体]
1.6.3质量不合格处理：[明确质量不合格的处理流程和责任承担]
1.7工程量及计量
1.7.1工程量计算：[明确工程量计算的依据、方法及计量单位]
1.7.2计量方式：[明确工程量的计量方式，如：按实际完成量、按设计图纸量等]
1.7.3工程量变更：[明确工程量变更的审批流程及调整方法]
1.8工程款支付方式及时间
1.8.1工程款支付比例：[明确各阶段工程款支付的比例，如：开工前支付20%，中期支付40%，竣工验收后支付40%]
1.8.2支付时间：[明确各阶段工程款支付的期限，如：开工前30日内支付、每月末支付等]
1.8.3逾期支付违约责任：[明确因总包方逾期支付工程款而产生的违约责任及处理方式]
1.9施工安全管理
1.9.1安全生产责任：[明确分包方和总包方的安全生产责任，包括但不限于施工现场安全管理、安全教育培训等]
1.9.2安全生产措施：[明确施工现场的安全防护措施、应急预案及事故处理程序]
1.9.3安全生产事故处理：[明确安全生产事故的报告、调查、处理及责任追究程序]
8.1争议解决
8.1.1争议解决方式：[约定争议解决方式，如：协商、调解、仲裁或诉讼]
8.1.2争议解决机构：[如选择仲裁，应明确仲裁机构的名称及仲裁规则]
8.1.3争议解决程序：[详细列出争议解决的具体程序，包括但不限于通知、答辩、审理等]
8.2合同生效及终止
8.2.1合同生效条件：[明确合同生效的条件，如：双方签字盖章、履行保证金缴纳等]
8.2.2合同终止条件：[明确合同终止的条件，如：施工完成、合同解除等]
8.2.3合同解除程序：[详细列出合同解除的程序，包括但不限于通知、协商、书面确认等]
8.3其他约定
8.3.1保密条款：[明确双方对合同内容及相关信息的保密义务]
8.3.2法律适用及管辖：[明确合同适用的法律及管辖法院或仲裁机构]
8.3.3不可抗力：[明确不可抗力的定义、发生时的处理方式及责任免除]
8.4合同附件
8.4.1附件清单：[列出合同附件的清单，如：施工图纸、技术规范、工程量清单等]
8.4.2附件效力：[明确合同附件与合同具有同等法律效力]
8.5合同签署及生效日期
8.5.1签署日期：[明确合同签署的具体日期]
8.5.2生效日期：[明确合同生效的具体日期，通常为签署日期]
8.6违约责任
8.6.1违约行为：[详细列出合同中可能出现的违约行为，如：逾期付款、工期延误、质量不合格等]
8.6.2违约责任：[明确每种违约行为的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等]
8.7争议解决
8.7.1争议解决方式：[约定争议解决方式，如：协商、调解、仲裁或诉讼]
8.7.2争议解决机构：[如选择仲裁，应明确仲裁机构的名称及仲裁规则]
8.7.3争议解决程序：[详细列出争
文档评论（0）