2024版新型材料建筑工程钢筋班组分包合同范本.docxVIP

2024版新型材料建筑工程钢筋班组分包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.分包范围及内容

3.1分包范围

3.2分包内容

4.工程量及计价方式

4.1工程量计算方法

4.2计价方式

5.工程款支付方式

5.1预付款

5.2进度款

5.3结算款

5.4保修金

6.施工进度及质量要求

6.1施工进度计划

6.2质量要求

7.施工安全及环境保护

7.1施工安全责任

7.2环境保护要求

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

11.合同生效及期限

11.1合同生效条件

11.2合同期限

12.合同附件

12.1附件一：施工图纸

12.2附件二：工程量清单

12.3附件三：其他相关文件

13.其他约定事项

13.1保密条款

13.2不可抗力条款

13.3法律适用及争议解决

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：X建筑工程有限公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：省市区路号

1.1.4分包方联系电话：05678

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：房地产开发有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：省市区路号

1.2.4总包方联系电话：087654321

2.项目概况

2.1项目名称：住宅小区建设项目

2.2项目地点：省市区

2.3项目规模：占地面积亩，总建筑面积万平方米

2.4项目工期：自合同生效之日起，施工工期为个月

3.分包范围及内容

3.1分包范围：本项目钢筋工程的施工、安装及验收

3.2分包内容：

3.2.1钢筋加工、制作、运输及现场安装

3.2.2钢筋绑扎、焊接、锚固及连接

3.2.3钢筋工程的质量检验及验收

4.工程量及计价方式

4.1工程量计算方法：按照《建筑工程量清单计价规范》GB505002013执行

4.2计价方式：采用综合单价法计价，综合单价包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及风险费用

5.工程款支付方式

5.1预付款：合同签订后5个工作日内，分包方提供相关手续，总包方支付合同总额的%作为预付款

5.2进度款：按工程进度分期支付，每完成%的工程量，分包方提供相关手续，总包方支付相应工程款的%

5.3结算款：工程验收合格后，分包方提供结算资料，总包方在个工作日内支付结算款

5.4保修金：合同总额的%作为保修金，在工程验收合格后个月内无质量问题退还

6.施工进度及质量要求

6.1施工进度计划：按照总包方提供的施工进度计划执行，确保按期完成分包工程

6.2质量要求：严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到设计要求，符合验收标准

7.施工安全及环境保护

7.1施工安全责任：分包方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全及财产安全

7.2环境保护要求：严格按照国家及地方环保法规进行施工，减少施工对环境的影响

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：若双方同意通过仲裁解决争议，则应选择具有管辖权的人民法院或仲裁委员会，并按照其仲裁规则进行仲裁。

9.违约责任

9.1违约情形：

9.1.1分包方未按合同约定完成工程量或未达到质量标准；

9.1.2分包方未按时完成工程进度；

9.1.3分包方未按照约定支付工程款；

9.1.4总包方未按时支付工程款；

9.1.5任何一方违反合同约定的保密条款。

9.2违约责任承担：

9.2.1对于分包方的违约，总包方有权要求分包方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；

9.2.2对于总包方的违约，分包方有权要求总包方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件：

10.1.1双方协商一致解除合同；

10.1.2因不可抗力导致合同无法履行；

10.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同。

10.2合同终止条件：

10.2.1合同约定的工程完工；

10.2.2双方协商一致终止合同；

10.2.3因不可