2024版生态旅游区劳务分包合同管辖法院约定.docxVIP

2024版生态旅游区劳务分包合同管辖法院约定

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同签订地点

1.5合同双方基本信息

2.合同标的

2.1生态旅游区劳务分包项目概述

2.2项目范围及内容

2.3项目地点

2.4项目工期

3.合同双方的权利与义务

3.1分包方权利

3.2分包方义务

3.3总包方权利

3.4总包方义务

4.项目费用及支付方式

4.1项目费用构成

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

4.4费用支付条件

5.项目进度及验收

5.1项目进度安排

5.2项目验收标准

5.3项目验收程序

5.4项目验收时间

6.质量保证

6.1质量要求

6.2质量保证措施

6.3质量纠纷处理

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3安全事故处理

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密义务

8.3违约责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿计算

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同终止条件

12.4合同终止时间

13.合同附件

13.1附件一：生态旅游区劳务分包项目清单

13.2附件二：工程量清单

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定

14.1通知送达方式

14.2合同份数

14.3合同修改

14.4合同解释权

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1合同名称

本合同名称为“2024版生态旅游区劳务分包合同”。

1.2合同编号

本合同编号为：EC2024LS01。

1.3合同签订日期

本合同签订日期为2024年3月15日。

1.4合同签订地点

本合同签订地点为我国某市某区某街道。

1.5合同双方基本信息

（此处应详细列出双方的全称、法定代表人、地址、联系电话、开户银行及账号等信息。）

第二条合同标的

2.1生态旅游区劳务分包项目概述

本合同标的为某生态旅游区内的劳务分包项目，包括但不限于绿化养护、清洁保洁、设施维护等工作。

2.2项目范围及内容

（此处应详细列出项目具体范围和内容，如绿化养护的面积、清洁保洁的区域、设施维护的具体项目等。）

2.3项目地点

项目地点为我国某市某区某生态旅游区。

2.4项目工期

项目工期为自合同签订之日起至2025年3月15日止。

第三条合同双方的权利与义务

3.1分包方权利

（此处应详细列出分包方的权利，如按时获得费用、要求提供必要的工作条件等。）

3.2分包方义务

（此处应详细列出分包方的义务，如按时完成工作、保证工作质量、遵守安全生产规定等。）

3.3总包方权利

（此处应详细列出总包方的权利，如监督分包方工作、要求提供相关资料等。）

3.4总包方义务

（此处应详细列出总包方的义务，如支付费用、提供必要的工作条件、协调相关事宜等。）

第四条项目费用及支付方式

4.1项目费用构成

项目费用包括但不限于劳务费、材料费、管理费、税费等。

4.2费用支付方式

费用支付方式为按月结算，每月底前支付当月费用的80%，剩余20%作为质保金，质保期至合同终止后三个月。

4.3费用支付时间

每月15日前支付当月费用的80%，质保金在合同终止后三个月内支付。

4.4费用支付条件

（此处应详细列出费用支付的条件，如工作进度、质量验收等。）

第五条项目进度及验收

5.1项目进度安排

（此处应详细列出项目进度安排，如分阶段完成的工作内容、时间节点等。）

5.2项目验收标准

项目验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。

5.3项目验收程序

项目验收程序包括自检、互检、初验和终验。

5.4项目验收时间

项目验收时间为合同工期结束后一个月内。

第六条质量保证

6.1质量要求

分包方应按照合同约定和国家标准，确保项目质量。

6.2质量保证措施

（此处应详细列出质量保证措施，如质量检查、质量责任追究等。）

6.3质量纠纷处理

质量纠纷应通过协商解决，协商不成可向有关部门申请仲裁或诉讼。

第八条保密条款

8.1保密内容

本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息、项目资料等均属保密范围。

8.2保密义务

双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.3违约责任

任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

第九条违约责任

9.1违约情形