全新喷泉维修施工合同2024年.docxVIP

?全新喷泉维修施工合同2024年

合同编号：____________

甲方（委托方）：_______

乙方（承包方）：_______

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程内容：甲方喷泉设施的维修、更换、改造等相关工作。

二、合同范围

乙方根据甲方的要求，按照本合同约定的工程内容、工程规模、施工图纸、施工方案等进行施工。具体工作范围详见附件一。

三、合同价款

1.本合同总价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。

2.乙方根据甲方确认的工程进度，按阶段向甲方申请支付工程进度款。

四、施工工期

1.本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.如遇不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方协商解决。

五、质量标准

1.工程质量符合国家相关法律法规、施工规范及设计要求。

2.乙方应严格按照施工图纸、施工方案进行施工，确保工程质量和安全。

六、甲乙双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督、检查。

2.甲方应按时支付乙方工程进度款及合同价款。

3.甲方应保证施工场地的正常使用，协调相关部门及单位，为乙方提供施工条件。

（二）乙方权利与义务

1.乙方应按照合同约定，按时完成施工任务，确保工程质量。

2.乙方应妥善保管施工图纸、技术资料等文件，不得泄露甲方商业秘密。

3.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范进行施工，确保施工安全。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。

2.由于乙方原因导致工程延期，乙方应按延期天数支付违约金，违约金计算方法为：合同总价款的_______%。

八、争议解决

1.本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决。

2.若协商无果，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：_______

法定代表人（签字）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

附件一：工程范围详细清单

附件二：施工图纸及施工方案

附件三：支付工程进度款及合同价款的具体时间及方式

注意事项：

1.权利与义务的明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免因权责不清导致的纠纷。

2.工期与质量要求：明确工期的具体日期和质量标准，确保工程按时按质完成。

3.违约责任：设定合理的违约责任条款，以便一方违约时，另一方可以依法主张权利。

4.争议解决方式：预先约定争议解决的方式和地点，便于争议发生时快速解决。

解决办法：

1.细化合同条款：对于可能引起歧义或争议的条款，应详细说明，必要时可附上具体的实施细例。

2.定期检查与沟通：在工程进行中，甲乙双方应定期检查工程进度和质量，及时沟通解决问题。

3.履行合同监督：双方都应监督对方履行合同，一旦发现违约行为，应及时采取措施。

法律名词解释：

合同编号：指在合同管理中，为了方便识别和检索而给予合同的唯一编号。

不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等，导致合同无法履行或造成损失。

违约金：是指合同当事人违反合同约定时，应向对方支付的一定数额的金钱，作为违约的惩罚或赔偿。

协商解决：指合同争议发生时，当事人之间通过友好协商的方式，自行达成解决争议的协议。

诉讼：指当合同争议无法通过协商、调解等方式解决时，当事人将争议提交法院，请求法院依法作出裁定的法律行为。

特殊应用场合与合同补充条款：

1.场合：如果喷泉维修施工地在公园或者公共区域

补充条款：由于施工地点位于公共区域，乙方在施工期间需确保安全警示标志明显，并采取必要措施保障公共安全，避免对游客造成不便。

补充条款示例：

“考虑到工程位于公园内，乙方需在施工现场设置明显的安全警示标志，并在施工期间安排专人负责引导游客安全通行。”

2.场合：遇到极端天气，如暴雨、高温等

补充条款：若因极端天气影响施工进度，双方应协商确定合理的工期调整方案，并明确极端天气的定义和响应措施。

补充条款示例：

“如遇极端天气，例如连续暴雨或高温，双方应立即沟通，根据实际情况调整施工计划，并对此类极端天气有明确的界定和应对措施。”

3.场合：施工期间发现文物或古迹

补充条款：如果在施工过程中发现文物或古迹，乙方应立即停止施工，并报告相关文物保护部门，按照法律规定处理。

补充条款示例：

“若施工期间意外发现文物或古迹，乙方须立即停工，并及时向文物