2024版建筑木工班组劳务分包合同施工材料采购与供应合同.docxVIP

2024版建筑木工班组劳务分包合同施工材料采购与供应合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称

1.1.2分包方法定代表人

1.1.3分包方注册地址

1.1.4分包方联系电话

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称

1.2.2总包方法定代表人

1.2.3总包方注册地址

1.2.4总包方联系电话

2.合同签订背景

2.1项目概况

2.1.1项目名称

2.1.2项目地点

2.1.3项目规模

2.1.4项目工期

2.2分包内容

2.2.1分包范围

2.2.2分包工程量

2.2.3分包工程要求

3.施工材料采购与供应

3.1材料采购

3.1.1材料种类

3.1.2材料规格

3.1.3材料数量

3.1.4材料价格

3.1.5材料供应商

3.2材料供应

3.2.1供应时间

3.2.2供应地点

3.2.3供应方式

3.2.4供应责任

4.施工进度与质量要求

4.1施工进度

4.1.1施工计划

4.1.2施工节点

4.1.3施工工期

4.2质量要求

4.2.1质量标准

4.2.2质量检验

4.2.3质量责任

5.付款方式与进度

5.1付款方式

5.1.1付款比例

5.1.2付款时间

5.1.3付款条件

5.2付款进度

5.2.1分阶段付款

5.2.2付款凭证

5.2.3付款争议解决

6.争议解决

6.1争议处理方式

6.1.1协商解决

6.1.2仲裁解决

6.1.3诉讼解决

6.2争议解决机构

6.2.1仲裁机构

6.2.2法院

7.违约责任

7.1违约情形

7.1.1分包方违约

7.1.2总包方违约

7.2违约责任

7.2.1违约金

7.2.2损害赔偿

8.保密条款

8.1保密内容

8.1.1技术秘密

8.1.2商业秘密

8.2保密义务

8.2.1分包方保密义务

8.2.2总包方保密义务

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.1.1分包方解除条件

9.1.2总包方解除条件

9.2合同终止条件

9.2.1分包方终止条件

9.2.2总包方终止条件

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.1.1签字盖章

10.1.2合同备案

10.2合同终止条件

10.2.1完成施工任务

10.2.2付款完毕

10.2.3合同解除

11.合同附件

11.1附件一：施工图纸

11.2附件二：施工方案

11.3附件三：材料清单

11.4附件四：付款凭证

12.合同变更

12.1变更条件

12.1.1双方协商一致

12.1.2法律法规变更

12.2变更程序

12.2.1提出变更申请

12.2.2审批变更

12.2.3执行变更

13.合同解除与终止后的处理

13.1材料处理

13.1.1材料退还

13.1.2材料损失赔偿

13.2工程处理

13.2.1工程验收

13.2.2工程移交

13.2.3工程损失赔偿

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：建筑有限公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：省市区路号

1.1.4分包方联系电话：138xxxx5678

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：房地产开发有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：省市区路号

1.2.4总包方联系电话：139xxxx5678

2.合同签订背景

2.1项目概况

2.1.1项目名称：住宅小区建设项目

2.1.2项目地点：省市区

2.1.3项目规模：建筑面积10万平方米

2.1.4项目工期：2024年1月1日至2025年12月31日

2.2分包内容

2.2.1分包范围：建筑木工班组劳务分包，包括木结构制作、安装、防腐等

2.2.2分包工程量：约5000平方米

2.2.3分包工程要求：符合国家相关标准和设计要求，确保工程质量

3.施工材料采购与供应

3.1材料采购

3.1.1材料种类：木材、钉子、涂料等

3.1.2材料规格：详见附件三

3.1.3材料数量：详见附件三

3.1.4材料价格：详见附件三

3.1.5材料供应商：木材有限公司

3.2材料供应

3.2.1供应时间：2024年1月10日至2024年5月31日

3.2.2供应地点：项目现场

3.2.3供应方式：供应商直接送货至现场

3.2.4供应责任：供应商负责材料的质量和及时供应

4.施工进度与质量要求

4.1施工进度

4.1.1施工计划：详见附件二

4.1.2施工节点：每月底提交下月施工计划