2024版海上风电场施工建设合同.docxVIP

2024版海上风电场施工建设合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.合同标的及范围

2.1施工项目名称

2.2施工项目地点

2.3施工项目规模

2.4施工项目工期

3.合同双方权利与义务

3.1承包方权利与义务

3.2发包方权利与义务

4.工程质量与验收

4.1工程质量标准

4.2工程验收程序

4.3工程验收标准

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工程工期调整

5.3工程延期责任

6.工程费用及支付方式

6.1工程费用构成

6.2工程费用支付方式

6.3预付款及进度款支付

6.4结算与竣工结算

7.工程安全与环境保护

7.1工程安全责任

7.2环境保护责任

7.3安全生产措施

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决机构

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止后的处理

10.合同生效与期限

10.1合同生效条件

10.2合同期限

10.3合同续签

11.违约责任

11.1违约行为认定

11.2违约责任承担

11.3违约责任赔偿

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力事件处理

12.3不可抗力通知

13.合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：施工图纸及技术规范

13.3附件三：合同补充协议

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：海上风电场投资建设有限公司

（2）乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.合同标的及范围

2.1施工项目名称

海上风电场一期工程

2.2施工项目地点

省市县

2.3施工项目规模

装机容量：100兆瓦，风机数量：20台

2.4施工项目工期

自合同生效之日起，工期为12个月。

3.合同双方权利与义务

3.1承包方权利与义务

（1）乙方享有工程款的支付权；

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地及设施；

（3）乙方应按照合同约定完成工程，保证工程质量符合国家标准；

（4）乙方应遵守国家有关法律法规，保护施工现场环境。

3.2发包方权利与义务

（1）甲方享有工程款的支付权；

（2）甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程；

（3）甲方应按照合同约定提供施工图纸及技术规范；

（4）甲方应配合乙方进行工程验收。

4.工程质量与验收

4.1工程质量标准

工程质量应符合《海上风电场工程验收规范》及相关国家标准。

4.2工程验收程序

（1）乙方在工程完成后，向甲方提出验收申请；

（2）甲方在收到验收申请后，组织验收；

（3）验收合格后，双方签署验收报告。

4.3工程验收标准

（1）工程实物质量应符合设计要求；

（2）工程安装质量应符合国家标准；

（3）工程安全性能应符合规定要求。

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划

乙方应在合同签订后15日内向甲方提交工程进度计划。

5.2工程工期调整

（1）因不可抗力导致工期延误，经双方协商一致，可延长工期；

（2）因甲方原因导致工期延误，工期延误部分由甲方承担；

（3）因乙方原因导致工期延误，工期延误部分由乙方自行承担。

5.3工程延期责任

（1）因不可抗力导致工期延误，双方互不承担违约责任；

（2）因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因工期延误产生的实际损失；

（3）因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因工期延误产生的实际损失。

8.争议解决

8.1争议解决方式

（1）合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；

（2）协商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决程序

（1）争议发生后，双方应在30日内进行书面协商；

（2）协商期间，争议事项不影响合同的履行；

（3）协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.3争议解决机构

（1）合同争议解决机构为合同签订地的人民法院；

（2）双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

（1）一方违约，另一方有权解除合同；

（2）不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

9.2合同终止条件

（1）合同约定的工期届满，工程全部完成；

（2）合同约定的解除条件成就；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

9.3合同解除与终止后的处理

（1）合同解除或终止后，双方应立即停止合同项下的权利义务；

（2）解除或终止合同后，双方应按照