艺术工作室装修承包.docx

艺术工作室装修承包

合同目录

第一章：总则

1.1合同当事人

1.2合同签订时间与地点

1.3合同宗旨与范围

1.4法律法规适用

1.5合同术语定义

第二章：工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模与内容

2.4工程预算与支付方式

2.5工程进度与工期

第三章：承包人义务

3.1承包人资质与经验

3.2承包人责任与义务

3.3施工方案与设计

3.4施工材料与设备

3.5施工质量与标准

第四章：发包人义务

4.1发包人职责与义务

4.2发包人提供的条件

4.3发包人支付进度款与尾款

4.4发包人现场管理

4.5发包人协调与配合

第五章：合同价格与支付

5.1合同总价

5.2价格调整条件与方式

5.3预付款支付条件与比例

5.4进度款支付条件与比例

5.5尾款支付条件与时间

第六章：工期与进度

6.1工程进度计划

6.2工期延误责任

6.3工期提前奖励

6.4工程进度报告与验收

6.5工程保修与维护

第七章：质量与标准

7.1工程质量要求

7.2质量检验与验收

7.3质量问题处理

7.4工程质量保修

7.5质量争议解决

第八章：安全生产与环保

8.1安全生产责任

8.2安全防护措施

8.3安全事故处理

8.4环保要求与标准

8.5环保设施与措施

第九章：合同变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同变更程序

9.3合同解除条件

9.4合同解除程序

9.5解除合同后的处理

第十章：违约责任

10.1违约行为与责任

10.2违约赔偿金额与方式

10.3违约争议解决

10.4免除违约责任的条件

10.5违约与侵权竞合处理

第十一章：争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁机构与地点

11.3仲裁裁决的承认与执行

11.4诉讼管辖法院

11.5诉讼费用承担

第十二章：合同的生效、变更与终止

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同变更程序

12.4合同终止条件

12.5合同终止后的处理

第十三章：其他约定

13.1知识产权保护

13.2保密条款

13.3不可抗力

13.4关联交易与利益冲突

13.5合同的保管与复制

第十四章：附则

14.1合同附件

14.2合同修改与补充

14.3合同解除与终止后的事宜

14.4合同的废止与替代

14.5合同签订日期与编号

合同编号：_________

第一章：总则

第一条款：合同当事人

1.1发包人：_________（发包人全称）

1.2承包人：_________（承包人全称）

第二条款：合同签订时间与地点

2.1签订时间：_________年_________月_________日

2.2签订地点：_________（地点）

第三条款：合同宗旨与范围

3.1宗旨：本合同旨在规范_________（工程名称）的装修承包工作，明确双方的权利和义务。

3.2范围：本合同涵盖_________（工程内容）的装修设计、施工、材料供应等全部工作。

第四条款：法律法规适用

4.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第五条款：合同术语定义

5.1工程：指_________（工程名称）的装修工程。

5.2承包人：指承担本工程装修设计、施工等工作的_________（承包人全称）。

第二章：工程概况

第一条款：工程名称

1.1本工程名称为：_________（艺术工作室装修工程）

第二条款：工程地点

2.1工程地点为：_________（具体地址）。

第三条款：工程规模与内容

3.1工程规模为：_________（工程规模描述）。

3.2工程内容包括：_________（具体工程内容）。

第四条款：工程预算与支付方式

4.1工程预算为：_________元（大写：_________元整）。

4.2支付方式为：按工程进度分阶段支付。

第五条款：工程进度与工期

5.1工程计划工期为：_________天。

5.2工程进度计划由承包人制定，发包人审批。

第三章：承包人义务

第一条款：承包人资质与经验

1.1承包人应具备_________（相关资质证书名称）资质。

第二条款：承包人责任与义务

2.1承包人应按合同约定完成工程。

2.2承包人应保证工程质量、安全、进度等目标的实现。

第三条款：施工方案与设计

3.1承包人应提供完整的施工方案和设计图纸。

3.2承包人应根据发包人要求进行设计，并承担相应的设计责任。

第四条款：施工材料与设备

4.1承包人应保证所使用材料和设备的质量。

4.2承包人应负责施工所需材料和设备的采购、运输和储存。

第五条款：施工质量与标准

5.1承