工程总承包协议2024版工程索赔处理流程版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程总承包协议2024版工程索赔处理流程版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4工程内容

2.合同双方

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度报告

4.3工期延误

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料与设备验收

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3安全事故处理

8.变更与调整

8.1变更范围

8.2变更程序

8.3变更费用

9.索赔处理

9.1索赔条件

9.2索赔程序

9.3索赔金额计算

9.4索赔处理结果

10.违约责任

10.1承包人违约

10.2发包人违约

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议范围

11.2争议解决方式

11.3争议解决机构

12.合同的解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除后的处理

13.合同的转让

13.1转让条件

13.2转让程序

13.3转让后的责任

14.其他条款

14.1适用法律

14.2合同的生效、变更和终止

14.3合同的附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1项目名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2项目地点：工程所在的具体地理位置。

1.3项目规模：工程设计的建设规模和工程量。

1.4

工程内容：包括但不限于工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部或部分工作。

第二条合同双方

2.1发包人：工程项目的业主或授权代表。

2.2承包人：承担工程项目实施义务的法人或其他组织。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总费用，包括工程设计费、施工费、材料设备费、管理费、税金等。

3.2价格调整：由于市场变化、政策调整等原因，导致合同总价发生变化的处理方式。

3.3支付方式：双方约定的支付合同价款的方式，包括预付款、进度付款、最终付款等。

第四条工程进度

4.1施工期限：双方约定的工程竣工交付的时间。

4.2工程进度报告：承包人应定期向发包人报告工程进度情况。

4.3工期延误：由于承包人原因导致工程进度延误的处理方式。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准。

5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

5.3质量争议处理：对于工程质量的争议，双方应按照约定的程序和方式进行处理。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人应按照合同约定供应工程所需的材料。

6.2设备供应：承包人应按照合同约定供应工程所需的设备。

6.3材料与设备验收：发包人应按照合同约定对承包人供应的材料和设备进行验收。

第八条变更与调整

8.1变更范围：合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致的合同内容的变更。

8.2变更程序：变更发生后，双方应协商确定变更的具体内容、范围和费用等，并签订变更协议。

8.3变更费用：因变更产生的额外费用，双方应按照约定进行分担。

第九条索赔处理

9.1索赔条件：合同一方因对方原因遭受损失或增加费用时，均有权提出索赔。

9.2索赔程序：索赔方应按照约定的程序和时间提交索赔报告和相关证据。

9.3索赔金额计算：根据损失或费用的情况，双方协商确定索赔金额。

9.4索赔处理结果：双方应按照约定处理索赔事项，并承担相应的责任。

第十条违约责任

10.1

承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。

10.2发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。

10.3违约赔偿：违约方应按照约定赔偿对方因此遭受的损失。

第十一条争议解决

11.1争议范围：合同执行过程中发生的争议。

11.2争议解决方式：双方可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

11.3争议解决机构：双方约定的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。

第十二条合同的解除

12.1解除条件：合同执行过程中，发生合同约定的解除条件。

12.2解除程序：双方协商一致，签订解除协议。

12.3解除后的处理：合同解除后，双方按照约定处理合同解除后的相关事项。

第十三条合同的转让

13.1转让条件：合同一方可以将合同权利和义务部分