蓄水池建筑工程施工协议书精选.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

蓄水池建筑工程施工协议书精选

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付进度

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量保证

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度调整

5.3工期延误

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全责任

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2保护措施

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4法律途径

11.合同的生效、变更和解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同解除

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3保密责任

13.合同的转让

13.1转让条件

13.2转让程序

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同语言

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：蓄水池建筑工程

1.2工程地点：位于地区，具体位置详见附件一。

1.3工程规模：蓄水池容量为立方米，相关配套设施包括等，具体规模详见附件二。

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程以及与工程有关的附属工程等，具体内容详见附件三。

第二条合同主体

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），详见附件四。

3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式：甲方按照乙方提交的进度报表和甲方审核确认的工程量进行支付。

3.4支付进度：合同签订后，甲方应在每个月的20日前支付当月工程进度款，具体支付事宜详见附件五。

第四条工程质量

4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，具体质量要求详见附件六。

4.2质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，要求乙方进行整改或重做，以确保工程质量符合约定标准。

4.3质量保证：乙方应承担工程质量保证期内的一切维修、更换责任，具体事宜详见附件七。

第五条工程进度

5.1施工计划：乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。

5.2进度调整：如因特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并制定合理的调整方案。

5.3工期延误：如乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，具体事宜详见附件八。

第六条材料与设备

6.1材料供应：乙方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量符合合同要求。

6.2设备供应：乙方负责提供施工所需的主要设备，并保证设备正常运行。

6.3材料质量：乙方应按照甲方提供的材料质量要求进行采购，并提供相关质量证明文件，详见附件九。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：工程设计、施工方法、技术创新等成果的知识产权归甲方所有。

8.2保护措施：乙方应协助甲方申请相关的知识产权保护，并承担相应的费用。

第九条违约责任

9.1承包人违约：乙方如违反合同约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体事宜详见附件十。

9.2发包人违约：甲方如违反合同约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体事宜详见附件十一。

9.3违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，包括对方损失的赔偿、诉讼费用等。

第十条争议解决

10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

10.2调解解决：如协商不成，可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。

10.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。

10.4法律途径：如仲裁不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条合同的生效、变更和解除

11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应签订书面变更协议，经双方确认后生效。

11.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同，具体事宜详见附件十二。

第