建设工程施工合同履行2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同履行2024年通用

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3丙方名称及地址

1.4合同当事人定义

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整机制

3.3支付方式

3.4支付时间

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误责任

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量争议处理

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

第七条施工组织与管理

7.1施工方案

7.2施工人员

7.3施工现场管理

7.4安全生产管理

第八条变更与调整

8.1变更范围

8.2变更程序

8.3变更价款调整

第九条违约责任

9.1甲方违约

9.2乙方违约

9.3丙方违约

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁地点

10.3仲裁费用

第十一条保险

11.1保险责任

11.2保险办理

11.3保险费用

第十二条合同的解除和终止

12.1解除条件

12.2终止条件

12.3解除和终止后的处理

第十三条保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

13.3违约责任

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同的附件和附录

14.4合同的签订和生效

14.5合同的修订和补充

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称：×××建设工程有限公司

甲方地址：×××市×××区×××路×××号

1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司

乙方地址：×××市×××区×××路×××号

1.3丙方名称：×××建筑材料供应有限公司

丙方地址：×××市×××区×××路×××号

1.4合同当事人定义

甲方：指×××建设工程有限公司

乙方：指×××建筑工程有限公司

丙方：指×××建筑材料供应有限公司

第二条工程概况

2.1工程名称：×××住宅小区建设工程

2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号

2.3工程规模：占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）

3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

3.3支付方式：银行转账

3.4支付时间：按工程进度分阶段支付

第四条合同工期

4.1开工日期：×××年×××月×××日

4.2竣工日期：×××年×××月×××日

4.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任

第五条工程质量

5.1质量标准：符合国家及行业相关规范、标准

5.2质量检验：乙方应按工程进度及时进行自检、互检、专检，确保工程质量

5.3质量争议处理：如出现质量争议，双方可协商解决，也可按合同约定的仲裁程序进行仲裁

第六条材料与设备

6.1材料供应：丙方负责提供合同约定的建筑材料和设备

6.2设备供应：丙方负责提供合同约定的建筑设备和机械

6.3材料设备验收：乙方应按合同约定对丙方提供的材料和设备进行验收，确保质量、数量、规格等符合要求

第八条变更与调整

8.1变更范围：合同履行过程中，如需对工程内容、规模、质量、工期等作变更，应签订书面变更协议，明确变更范围、内容、价款等。

8.2

变更程序：变更协议应经甲乙双方协商一致，并报丙方备案。变更协议签订后，乙方应根据变更协议调整施工计划，丙方应根据变更协议调整材料和设备供应计划。

8.3变更价款调整：变更价款的计算和支付，按照双方另行签订的变更协议执行。

第九条违约责任

9.1甲方违约：甲方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×0.1%。

9.2乙方违约：乙方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式同上。

9.3丙方违约：丙方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2