高速公路合同模板6篇.docxVIP

高速公路合同模板6篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包的高速公路建设工程，与乙方达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________高速公路

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________高速公路建设，包括路基、路面、桥梁、隧道等工程

4.工程规模：_________

二、合同工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日

3.合同工期：_________天

三、合同价款

1.工程总价：人民币_________元整（￥_________）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：按照工程进度进行支付，具体支付节点及金额按照合同约定执行

四、技术标准和质量要求

1.工程质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》及相关规定

2.技术要求：按照《高速公路设计规范》及相关技术标准和要求执行

3.质保期：工程竣工验收后，质保期为一年

五、双方权利义务

1.甲方权利：对乙方进行监督管理，确保工程质量、进度和安全；按照合同约定支付工程款

2.甲方义务：为乙方提供必要的工作条件和协助，确保工程顺利进行；及时组织工程验收，并按照合同约定支付工程款

3.乙方权利：按照合同约定获得工程款；对甲方提出的合理要求及时回应并解决

4.乙方义务：按照合同约定完成工程建设任务，确保工程质量、进度和安全；服从甲方的监督和管理，及时沟通解决工程中遇到的问题

六、违约责任

1.甲方违约：未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失

2.乙方违约：未按照合同约定完成工程建设任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失

七、争议解决

1.协商解决：甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先尝试友好协商解决

2.调解解决：若协商无果，可申请相关机构进行调解解决

3.仲裁解决：若调解仍无法解决问题，双方同意将争议提交至相关仲裁委员会进行仲裁解决，仲裁裁决具有最终法律效力，双方应自觉履行裁决结果

4.诉讼解决：若仲裁结果仍无法让双方满意，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议，按照相关法律法规的规定进行审理和判决

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力，双方应认真履行合同约定事项。如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。同时，双方应积极配合完成工程任务，确保高速公路建设顺利进行。

2.合同终止：在合同规定的有效期内，如遇下列情况之一者，合同可终止执行。一是由于不可抗力致使合同目的不能实现的；二是因甲方原因致使工程无法继续进行的；三是双方协商一致同意终止合同的。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，确保高速公路建设顺利收尾。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包的高速公路建设工程，与乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________高速公路

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________高速公路建设，包括路基、路面、桥梁、隧道等工程

4.工程规模：_________

二、承包范围及方式

1.承包范围：乙方负责按照甲方提供的工程设计、技术要求进行高速公路建设，包括路基、路面、桥梁、隧道等工程的施工。

2.承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责提供施工所需的全部人力、材料、设备和技术支持。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同价款的30%作为预付款，剩余款项在乙方按照合同约定完成工程建设后支付。具体支付时间和金额按照合同约定执行。

四、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程在约定的工期内完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应的补救措施。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严