工程机械施工合同范本6篇.docxVIP

工程机械施工合同范本6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行工程机械施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程范围：甲方委托乙方进行[工程范围]的施工。

4.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

二、合同工期

1.施工工期：自合同签订之日起，乙方应在[施工工期]内完成全部工程施工。

2.延期责任：如乙方未能按时完成施工任务，需承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本次施工的总价款为[合同价款]元。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付[首付款金额]元作为首付款，剩余款项在验收合格后一次性支付。

四、验收标准与方法

1.验收标准：乙方施工完成后，应满足以下标准：

-施工质量符合相关标准和甲方要求；

-施工进度符合合同约定；

-施工安全符合相关法规要求。

2.验收方法：甲方应在施工完成后组织验收，验收方式包括现场查看、资料审核等。具体验收流程由甲方根据实际情况制定。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未能按时支付合同价款或提出合理要求，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准和甲方要求，需承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同履行过程中，如发生不可抗力或双方协商一致，可以终止合同。但乙方应确保已完成施工任务的质量符合相关标准和甲方要求。

八、其他约定事项

1.保密义务：双方应对涉及合同的商业秘密和技术资料保密，未经对方同意，不得擅自泄露或利用。

2.争议解决费用：如发生争议，双方应共同承担仲裁或诉讼产生的费用。

3.合同修改：如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。

4.适用法律：本合同适用中华人民共和国相关法律法规。

5.管辖法院：如发生争议，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.合同的解释权：本合同的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要进一步解释，甲方有权进行解释。但解释内容不得违反相关法律法规和公平原则。

7.合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同履行过程中，如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。但违约责任的承担并不免除违约方继续履行合同的义务。同时，守约方有权要求违约方赔偿因此造成的损失。但赔偿金额不得超过合同价款的XX%。如有其他未尽事宜，双方可另行协商确定。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他部分。

8.其他未尽事宜：双方如有其他未尽事宜或特殊需求，可另行协商确定。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他部分。同时，双方应本着公平、公正的原则协商解决争议问题。若协商不成，则按照合同条款执行。如有其他特殊需求或未尽事宜需要补充的，双方应签订书面补充协议予以明确。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供工程机械施工服务事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________。

2.工程地点：________________。

3.工程内容：工程机械施工，包括土方开挖、运输、填筑等。

二、合同工期

1.施工期限：自合同签订之日起至工程完工并验收合格为止。

2.进度要求：乙方应按照甲方的施工进度要求进行施工，确保工程按期完成。

三、合同价格及支付方式

1.合同总价：人民币______元（大写：______元整）。该合同总价已包含工程机械施工所需的全部费用。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程款。具体支付方式