水电工程施工承包合同正式(完整版)6篇.docxVIP

水电工程施工承包合同正式(完整版)6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________水电工程。

2.工程地点：_________。

3.承包范围：_________。

4.承包内容：_________。

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.如遇下列情况，经甲方同意，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力导致乙方无法按时开工或无法继续施工；

（2）因甲方原因造成乙方无法按时开工或无法继续施工；

（3）其他经甲方同意的情况。

三、质量与验收

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家有关规范、标准组织施工，确保工程质量。

2.甲方有权对施工质量进行监督，发现质量问题应及时提出，乙方应及时进行整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织有关人员进行验收。验收合格后，双方应签署验收报告。

四、合同价款与支付

1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币_________元整（￥_________）。该价款已包括工程所需的所有费用，乙方不得再要求甲方支付其他费用。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项在工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应立即开始施工，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工程延误，乙方应退还甲方已支付的预付款并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

五、违约责任

1.甲方如违反合同约定，未能按时支付合同价款或未能履行其他合同义务，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

2.乙方如违反合同约定，未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行各自的其他义务。

七、其他约定事项

1.乙方应确保施工期间的安全生产，并采取有效的安全防护措施。如因乙方安全措施不当造成事故或人员伤亡的，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.甲方应为乙方提供必要的工作条件和支持，确保工程顺利完成。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

4.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

合同编号：WSH-SC-001

甲方（发包方）：XXXX水电工程有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑安装工程公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方在水电工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX水电站建设工程

2.工程地点：XXXX市XXXX区

3.工程内容：水电站的施工建设，包括水电站的主体结构、电气设备、管道安装等。

4.工程造价：人民币XXXX万元整（￥XXXX）。

二、承包范围

1.乙方负责水电站建设工程的施工图设计及优化。

2.乙方负责水电站建设工程的材料采购及供应。

3.乙方负责水电站建设工程的施工安装及调试。

4.乙方负责水电站建设工程的保修及维护。

三、合同工期

1.本合同工期为XX个月，自甲方下达开工令之日起计算。

2.乙方应按照甲方要求的工期进度完成施工任务。

3.因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，经甲方确认后，工期可相应顺延。

四、质量标准

1.本工程质量应达到国家及地方相关标准。

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合要求。

3.在施工过程中，甲方应随时对乙方的施工质量进行监督和检查，并提出整改意见，乙方应及时整改。

五、合同价款及支付方式

1.本合同总价为人民币XXXX万元整（￥XXXX）。

2.甲方应按照以下节点向乙方支付合同价款：