建设工程设计与施工合同范本最新5篇.docx

建设工程设计与施工合同范本最新5篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计与施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

二、工程设计与施工要求

1.乙方应根据甲方的需求，按照国家的规划设计规范进行工程设计。设计内容包括但不限于方案设计、施工图设计。

2.乙方应按照设计进行施工，保证施工质量，遵守国家及地方的相关施工规范及安全标准。

三、合同金额及支付方式

1.本工程设计与施工的总费用为人民币________（大写：_________________________元整）。此费用包括设计费、施工费、材料费等一切相关费用。

2.甲方应按以下方式支付款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的____％作为预付款；

（2）工程完成____％时，甲方支付乙方总金额的____％；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程期限

1.本工程的设计期限为____天，施工期限为____天，总计____天。具体时间以甲方发出开工通知为准。

2.如因甲方原因造成工程停工或设计变更等，工期相应顺延。

五、设计与施工责任

1.乙方设计的内容应满足甲方的需求，且符合国家相关规定，若因设计原因导致工程无法顺利施工或造成其他损失，乙方应承担相应责任。

2.乙方应严格按照设计要求进行施工，保证施工质量。若因施工原因造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应责任。

六、保修与维护

工程竣工验收合格后，乙方提供一年的保修服务。在保修期内，若因乙方施工质量原因造成的工程问题，乙方应负责免费维修。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停工，且每逾期一天，甲方需向乙方支付____％的违约金。

2.若乙方未按合同约定完成设计与施工任务，每逾期一天，乙方需向甲方支付____％的违约金。若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方除需支付违约金外，还需赔偿甲方因此造成的损失。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

电话：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

电话：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程结构：_________

二、工程范围和设计内容

1.设计范围：包括_________等部分的施工图纸设计。

2.施工范围：包括_________等部分的工程施工。

3.设计内容：包括_________等具体内容。

4.施工内容：包括_________等具体内容。

三、发包人责任

1.发包人需及时提供所有设计所需资料，并需保证资料的真实性和完整性。

2.发包人需按时支付设计费用，并确保支付金额准确无误。

3.发包人需对设计过程中提出的修改意见进行及时确认，避免影响设计进度。

4.发包人需为设计工作提供必要的支持和协助，确保设计工作的顺利进行。

四、承包人责任

1.承包人需按照发包人的要求和指示进行设计和施工，确保工程质量和进度。

2.承包人需建立健全质量保证体系，确保工程达到合同要求的质量标准。

3.承包人需按时