小型建设工程施工合同协议书范本(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

小型建设工程施工合同协议书范本(2024版)

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4施工合同

第二条合同标的及范围

2.1工程内容

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程质量标准

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4进度付款

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

4.4工期提前

第五条承包人义务

5.1施工准备

5.2施工组织

5.3工程质量

5.4安全生产

5.5材料设备

第六条发包人义务

6.1施工现场提供

6.2施工条件保障

6.3工程变更

6.4竣工验收

第七条违约责任

7.1承包人违约

7.2发包人违约

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律途径

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同终止

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3保密违约责任

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力导致的后果

11.3不可抗力后果的处理

第十二条税务和财务

12.1税收

12.2财务报表

12.3审计

第十三条保险

13.1保险责任

13.2保险办理

13.3保险费用

第十四条其他条款

14.1合同附件

14.2补充协议

14.3合同解除

14.4法律适用及争议解决

14.5合同修改和补充

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设的一方。

1.2承包人

承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的实施、组织、管理和控制的一方。

1.3工程

工程是指本合同约定的施工项目，包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等内容。

1.4施工合同

施工合同是指发包人和承包人之间，按照本合同约定，关于工程建设实施、管理、监督和验收的协议。

第二条合同标的及范围

2.1工程内容

工程内容包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。

2.2工程地点

工程地点位于__________（具体地址）。

2.3工程规模

工程规模为__________（工程规模描述）。

2.4工程质量标准

工程质量标准按照__________（标准名称）执行。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价为本工程预算金额，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2价格调整

价格调整按照__________（调整方式）进行。

3.3支付方式

支付方式为__________（支付方式，如银行转账、现金等）。

3.4进度付款

进度付款按照__________（付款比例）进行。

第四条合同工期

4.1开工日期

开工日期为__________（年月日）。

4.2竣工日期

竣工日期为__________（年月日）。

4.3工期延误

工期延误按照__________（延误处理方式）进行。

4.4工期提前

工期提前按照__________（提前处理方式）进行。

第五条承包人义务

5.1施工准备

承包人应按照合同约定，负责施工前的准备工作，包括场地平整、施工图纸、施工方案等。

5.2施工组织

承包人应按照合同约定，组织施工，确保工程进度、质量和安全。

5.3工程质量

承包人应保证工程质量符合合同约定的质量标准，并承担相应的质量责任。

5.4安全生产

承包人应按照安全生产的要求，制定并落实安全生产措施，确保施工安全。

5.5材料设备

承包人应按照合同约定，负责采购、运输、保管和使用施工材料和设备。

第六条发包人义务

6.1施工现场提供

发包人应按照合同约定，提供施工场地，并确保施工场地符合施工要求。

6.2施工条件保障

发包人应保障施工所需的供水、供电、供气、通讯等条件，确保施工顺利进行。

6.3工程变更

发包人如需要对工程进行变更，应与承包人协商一致，并按照合同约定进行变更。

6.4竣工验收

发包人应按照合同约定，组织竣工验收，对工程质量、进度、安全等方面进行评估。

第七条违约责任

7.1承包人违约

承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。

7.2发包人违约

发包人未按照